موضوع مجموعة المناقص 190 SCREW SCREW
مكان العمل WAGON WAGON FACTORY DIRECTORATE
عدد الملفات 85.02 / 122225
تاريخ المناقصة والوقت 14.08.2012 15: 00
تاريخ الملحق 03.08.2012
إجراءات المناقصة
حساب التكلفة / حساب البنك رقم 50 ، - TL / VAKIFBANK ESK. SMAS. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73
عطاء المناقصة - نزار أوزونا
مصلحة العطاء Asuman KARAGÖZ
رقم الهاتف والفاكس 0-222-224 00 00 (4435-4436)
المشتريات: 225 50 60 ، المقر: 0-222-225 72 72
عنوان البريد الإلكتروني preparing@tulomsas.com.tr
المقاول
تنطبق على البضائع المشتراة بإجراءات المناقصة المفتوحة
النوع الإداري المواصفات
(للمزايدات المحلية)
الأول - موضوع المناقصة والقضايا المتعلقة بالمزايدة
المادة 1 - معلومات عن صاحب العمل
1.1. إدارة مالك الشركة:
أ) الاسم: المقاول (تركيا قاطرة ومحرك الصناعة وشركة)
ب) العنوان: أحمد كانتلي كاد. 26490 ESKİŞEHİR
c) رقم الهاتف: 0 222 224 00 00 / 4435-4436
د) رقم الفاكس: 0 222 225 50 60- (المشتريات) - 225 72 72 (المقر الرئيسي)
ه) عنوان البريد الإلكتروني: tulomsas@tulomsas.com.tr
و) اسم العائلة ولقبها / لقبها: يسار أوزونام - رئيس
1.2. العارضين ، ومعلومات الاتصال من العناوين والأرقام المذكورة أعلاه
من خلال توفيرها.
المادة 2 - معلومات عن موضوع المناقصة
البضائع الخاضعة للمناقصة ؛
أ) الاسم: برغي تسخير
ب) تسجيل JCC no: 2012 / 103769
ج) الكمية والنوع: 1 Pen، 190 Pieces
د) مكان التسليم: TÜLOMSAŞ قسم إدارة المواد
ه) معلومات أخرى: 230.010 لا.
المادة 3 - معلومات عن المشتريات
معلومات عن المناقصة
أ) المناقصة: فتح إجراء المناقصة
ب) TALOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
ج) تاريخ المناقصة: 14.08.2012
د) وقت المناقصة: 15.00
ه) مكان اجتماع لجنة العطاء: قاعة اجتماعات لجنة العطاء في TÜLOMSAŞ
المادة 4- شراء وشراء وثيقة المناقصة
4.1. يمكن اعتبار مستند المناقصة مجانًا على العنوان أدناه. ومع ذلك ، فإن العطاء محاولة
أولئك الذين يتعين عليهم شراء وثيقة المناقصة التي وافقت عليها الإدارة.
أ) يمكن الاطلاع على مستند المناقصة: قسم توريد المشتريات في TÜLOMSAŞ
ب) مكان شراء مستند المناقصة: إدارة توريد المشتريات TÜLOMSAŞ
ج) سعر مبيعات مستند العطاء (ضريبة القيمة المضافة): 50 ، - TL
4.2. ويرافق وثيقة العطاء سلسلة من البوصلات التي تعرض الوثائق في محتواها. العارض ، العطاء
تحقق من صحة المستندات التي تشكل المستند وما إذا كانت المستندات كاملة
أن. بعد هذا الفحص ، تكون الجهة المتعاقدة قادرة على ذلك
يتلقى البيان الموقّع المكتوب على البوصلة.
4.3. يجب على العارض شراء مستند العطاء والشروط المنصوص عليها في المستندات التي تشكل وثيقة العطاء و
اقبل القواعد
المادة 5- مكان تقديم العروض
5.1. العروض: إدارة التزويد TÜLOMSAŞ
5.2. يمكن وضع العطاءات في التاريخ المذكور أعلاه حتى تاريخ ووقت المناقصة ،
كما يمكن إرسالها عبر البريد. العطاءات التي لا تصل إلى العقد حتى وقت العطاء
سيتم شحنه.
5.3. تعاد العطاءات المقدمة إلى الإدارة أو تتلقاها ، باستثناء إصدار الإضافة ، لأي سبب كان.
لا يمكن استردادها.
5.4. في حالة تزامن الموعد المحدد للعطاء مع العطلة ، يجب أن يكون العطاء
في نفس الوقت في الوقت المشار إليه أعلاه ويتم قبول العطاءات المقدمة حتى هذا الوقت.
5.5. في حالة تغيير ساعات العمل في وقت لاحق ، يجب أن تعقد المناقصة في الوقت المحدد أعلاه.
5.6. تستند إعداد الوقت من راديو تركيا وشركة تلفزيون (TRT) على إعداد الوقت وطني.
المادة 6- نطاق وثيقة العطاء
6.1. يتكون مستند المناقصة من المستندات التالية:
أ) المواصفات الإدارية وقائمة المتطلبات
ب) المواصفات الفنية والرسومات الفنية ،
ج) مشروع العقد
د) النماذج القياسية (خطاب سعر الوحدة للعطاء ، ورقة اقتراح سعر الوحدة ، خطاب ضمان العطاء ،
شهادة خبرة العمل ، شهادة حالة الشراكة)
6.2. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للأحكام ذات الصلة من هذه المواصفات ، فإن الإضافة و
تكون البيانات المكتوبة التي تصدرها الإدارة بناءً على طلب مكتوب ملزمة لوثائق المناقصة.
انها تشكل جزءا منه.
6.3. يقوم العارض بفحص محتويات جميع المستندات المذكورة أعلاه بعناية
تحتاج إليها. المسؤولية عن عدم الوفاء بشروط تقديم الاقتراح
يجب أن ينتمي إلى العارض. العطاءات لا تتفق مع الإجراءات المنصوص عليها والموضحة في وثيقة المناقصة
لا يعتبر.
ثانياً - القضايا المتعلقة بالمشاركة في المناقصة
المادة 7- المستندات المطلوبة ومعايير التأهيل للمشاركة في المناقصة
7.1. لكي يشارك العارضون في المناقصة ، يجب تقديم المستندات التالية بالترتيب التالي:
يجب أن تقدم:
أ) شهادة غرفة التجارة و / أو الصناعة أو غرفة المهنة المسجلة وفقًا للتشريع ؛
1) في حالة وجود شخص حقيقي ، يتم أخذ المناقصة في غضون عام الإعلان ، Trade
و / أو مستند مسجل لدى غرفة الصناعة أو غرفة المهنة ،
2) في حالة الكيان القانوني ، يتم تسجيله في سجل الكيان القانوني وفقًا للتشريع
و / أو خلال سنة الإعلان عن المناقصة ،
شهادة التسجيل ،
ب) إعلان التوقيع أو التعميم الذي يظهر أنه مخول بتقديم عطاءات ؛
1) إعلان توقيع موثق في حالة شخص حقيقي ،
2) في حالة الشخص الاعتباري ، من خلال مصلحة الشركاء أو الأعضاء أو مؤسسي الكيان القانوني ،
يشير إلى أحدث موقف يشير إلى المسؤولين في إدارة الكيان القانوني جريدة السجل التجاري أو هذا
توقيع موثق من الكيان القانوني مع الوثائق التي تثبت القضايا ،
ج) خطاب العطاء المحدد في ملحق المواصفات ،
د) ضمان مؤقت ، شكله ومحتوياته محددة في ملحق المواصفات ،
ه) وثائق التأهيل المحددة في هذه المواصفات ،
و) في حالة المشاركة في المناقصة بالوكالة ، مشاركة كاتب العدل في المناقصة
إعلان توقيع موثق مع توكيل قانوني معتمد
ز) سوف المقاول من الباطن المقاول
قائمة الأعمال والمقاولين من الباطن التي يفكر المقاولون فيها
ح) تقديم شهادة خبرة العمل ، إذا طلب ذلك من قبل العارض ، لإثبات تجربة العمل
وثيقة، في حالة وجود شريك كيان قانوني مع أكثر من نصف من أسهم الشركة، وتركيا غرف
بورصة الأوراق المالية أو محاسب عام معتمد أو محاسب عام أو محاسب عام
العام الماضي بعد أول إعلان من قبل
شهادة حالة شراكة توضح أن هذا الشرط محمي بدون انقطاع.
1) المستندات الأخرى التي طلبتها الجهة المتعاقدة:
7.2. المستندات المطلوب البحث عنها للحصول على مؤهلات مهنية وفنية ويجب أن تكون هذه المستندات
المعايير:
7.2.1. مقدمي العروض.
أ) إذا كانت الشركة المصنعة هي الشركة المصنعة أو الشركة المصنعة للمستندات أو المستندات ،
ب) وكيل معتمد أو ممثل مفوض يشير إلى أنه وكيل معتمد أو ممثل معتمد.
المستندات أو المستندات ،
ج) إذا العاملة في المناطق الحرة في تركيا، جنبا إلى جنب مع واحدة من الوثائق المذكورة أعلاه
يقدم شهادة نشاط المنطقة الحرة في مرفق المقترحات.
- المستندات أو المستندات التي تشير إلى أن العارض هو الصانع:
أ) شهادة السجل الصناعي الصادرة نيابة عن العارض ،
ب) السعة مرتبة باسم المرشح أو العارض من قبل غرفة المهنة التي يكون العارض عضوا فيها
التقرير،
ج) التصنيع باسم المرشح أو العارض من قبل غرفة المهنة التي سجل فيها العارض
شهادة التأهيل ،
ç) يتم تسجيل العارض باسم المرشح أو العطاء من قبل غرفة المهنة
شهادة البضائع المحلية المتعلقة بالبضائع
د) الجهة المختصة وفقًا للتشريعات ذات الصلة فيما يتعلق بشراء العارض
أو المستندات الصادرة عن المنظمات والتي تشير إلى أن العارض هو الصانع أو الصانع.
7.2.2. سوف يعطي المزايدين شهادة خبرة في العمل.
شهادة خبرة العمل ؛ الخمسة الأخيرة (5) في القطاع العام أو الخاص داخل البلد أو في الخارج
أجرى ويديره عمل غير معيب شامل وما يتصل بها أو العمل المقبولة مماثل موضوع المناقصة
وثيقة تظهر تجربة.
شهادة خبرة في العمل ، يتم الوفاء بها في المؤسسات والمؤسسات العامة بموجب التزام
بناءً على طلب مقدم العطاء في توريد المواد / الخدمات ،
سيتم الموافقة عليها من قبل السلطة المختصة. التزام
لتحقيق خبرة العمل في القطاع الخاص
المقاولون ، أعمال العقد والفواتير الصادرة لتنفيذ هذا العقد
سوف تقدم وثائق الطلب إلى لجنة العطاء.
على الأقل 25 من السعر المقدم من قبل العارض كخبرة في العمل
العمل المرتبط بعقد واحد أو ما شابهه من أعمال متعلقة بشهادة خبرة العمل أو مناقصة
وسيتم تقديم تقرير القدرات. واحدة من هاتين الوثيقتين
انهم بحاجة فقط لتقديم. (لغير مقدمي العروض ، شهادة خبرة العمل أو قدرة الشركة المصنعة)
يمكن إعطاء التقارير).
في شهادة خبرة العمل المطلوبة فيما يتعلق بموضوع المشتريات
استنادا إلى وثائق تجربة العمل يتم تقييمها. تجربة عمل متعددة ، وهذه متشابهة
حتى لو كانت تنتمي إلى الأعمال ، فلا يتم جمعها وتأخذها في الاعتبار.
وظائف مماثلة ليتم تقييمها في تجربة العمل ؛
تصنيع مواد تزوير مع مواد الموضوع أو المواصفات الفنية المماثلة
يعتبر عمل مماثل.
لجنة المناقصات ، على غرار عمل المستندات المقدمة كتجربة عمل
عند تقييم الكفاءة المطلوب تقديمها من حيث ما إذا كانت تلبي الحد الأدنى للمبلغ المطلوب ،
تعمل 1 1 / 1 / 2003 في المستندات التي توضح تجربة العمل في العمل المنجز بعد التاريخ
مقدار الخبرة وجاء هذا الاتفاق خلال الشهر السابق إلى الشهر معهد الإحصاء التركي منتج
الأسعار في عمود "عام X من جدول نتائج الفهرس للقطاعات الفرعية (2003 = 100 Foundation)
ينتمي المؤشر إلى الفهرس الذي ينتمي إلى الشهر السابق من شهر أول إعلان أو تاريخ دعوة.
يتم تحديث القيمة بواسطة المعامل.
2 1 / 1 / 2003
مقدار الخبرة معهد الدولة للإحصاء
مؤشر أسعار (1994 = 100 WPI) جدول: 2 فهرس خط عام ، 2002 ديسمبر WPI
جدول: 2 / 1 / 1 على المعامل الموجود في 2003
حتى الآن. المبلغ المحسوب من 2003 سنوات من يناير معهد الإحصاء التركي منتج
الأسعار في عمود "عام X من جدول نتائج الفهرس للقطاعات الفرعية (2003 = 100 Foundation)
ينتمي المؤشر إلى الفهرس الذي ينتمي إلى الشهر السابق من شهر أول إعلان أو تاريخ دعوة.
يتم تحديث القيمة بواسطة المعامل.
3) في المناقصات المقدمة بالليرة التركية ،
مقدار خبرة العمل في المستندات التي توضح تجربة العمل المتعلقة بالأعمال المتصلة
نشرت البنك المركزي لجمهورية تركيا في الجريدة الرسمية للتاريخ عقد شراء العملات الأجنبية
يتم تحويله إلى ليرة تركية من خلال الجاف. هذا المبلغ موجود في الفقرتين الأولى والثانية
يتم تحديث الإطار.
4) في المناقصات المسموح لها بتقديم عروض بالعملة الأجنبية ؛ العملة الأجنبية
مقدار خبرة العمل في الوثائق التي تبين خبرة العمل المتعلقة بالعمل المتعاقد عليه من حيث
البنك المركزي لجمهورية تركيا بناء على دعوة أو إعلان ينشر في الجريدة الرسمية عبر
يتم تحويل سعر العرض إلى العملة.
5) في المناقصات المسموح لها بتقديم عروض بالعملة الأجنبية ؛ العملة الأجنبية
العمل المتعلق بالعمل التعاقدي للمناقصة بالليرة التركية.
مقدار خبرة العمل في الوثائق التي تبين التجربة والترتيبات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية
يتم تحديث الإطار. من هذا المبلغ، وتاريخ الإعلان الأول أو دعوة ينشر في الجريدة الرسمية في تركيا
يتم تحويل البنك المركزي لجمهورية تركيا إلى عملة العرض.
يجب على لجان المناقصات تقديم معلومات عن مستندات خبرة العمل المقدمة من قبل المناقصين.
لغرض الفحص ؛ الخبرة العملية ، العقد ، تقرير القبول ، وثائق الدفع
المستندات ، مثل العقود ، والعقود ، وعقود النقل ، واتفاقيات الشراكة التجارية ، إلخ.
من أولئك الذين يمارسون الأعمال التجارية في الخارج يمكن أن يطلبوا أيضا نظرائهم.
العقود غير المحددة في سعر العقد أو العمل الذي يتعين القيام به مجانًا ، وتجربة العمل
لن يتم استخدام هذه العقود لإثبات خبرة العمل.
7.2.3. يحتفظ العارضون ، إلى جانب مناقصاتهم ، بصلاحيتهم اعتبارًا من تاريخ المناقصة ،
ISO 9001: 2008 أو ISO / TS 16949 صادرة عن منظمة معتمدة
يجب أن تعطي واحدة على الأقل من شهادات الجودة. غير مقدمي العروض هم من غير مقدمي العروض.
تم منحها من قبل منظمة معتمدة تتعلق بالمناقصة
ISO 9001: 2008 أو ISO / TS 16949
إعطاء الوثائق التي تشير إلى أن البائع أو الممثل هو.
7.2.4. يحق لـ TÜLOMSAŞ تحديد ما إذا كان العارض مؤهلاً تقنيًا أم لا.
إذا لزم الأمر ، يجوز للإدارة زيارة مرافق العارض (المقاول من الباطن ، إن وجد) و
فحص عمله. تشير 70 وفقًا لنموذج تأهيل المورد كنتيجة لهذا الاستعراض
العارض غير المؤهل مستبعد من التقييم.
7.3. كيفية تقديم المستندات:
7.3.1. يمتلك مقدمو العروض المستندات الأصلية أو المعتمدة من كاتب العدل
أعط أمثلة مستندات خبرة العمل المتعلقة بالعمل أو الأعمال المشابهة
إذا طلب ، الأصل من وثائق تجربة العمل موثقة ، العارض على استعداد للبقاء على
يجب تقديمها إلى الكيان المتعاقد من قبل الكيان المتعاقد قبل اعتمادها من قبل الكيان المتعاقد.
7.3.2. يجب أن تكون المستندات الموثقة مصحوبة بنسخة من ، إثبات الأصالة "، نسخة أو نسخة
أولئك الذين تمت الموافقة عليهم واعتمادهم هم نفس الشخص المقدم أو التعليق
لن تعتبر صالحة.
7.3.3. المناقصون ، أصول المستندات ، خلال المناقصة ، ، تمت مشاهدة النسخة الأصلية بواسطة لجنة العطاء ekl
تغيير النص مع النسخ.
7.3.4. إذا طلبت وثائق مراقبة الجودة ؛
[شهادة نظام إدارة الجودة / شهادة نظام الإدارة البيئية / شهادة نظام إدارة الجودة و
شهادة من شهادة نظام الإدارة البيئية المعتمدة من قبل وكالة الاعتماد التركية
المنظمات أو معاهدة الاعتماد الوطني لمنتدى الاعتماد الوطني
هيئات الاعتماد المعتمدة من قبل هيئات التصديق
وهو إلزامي. منتدى الاعتماد الدولي الاعتراف المتبادل لهيئات التصديق هذه
هيئات التصديق المعتمدة المعتمدة من قبل هيئات الاعتماد الوطنية
أنها صالحة وأن الوثائق الصادرة عن هذه المنظمات صالحة ، والاعتماد التركي
يجب تأكيد ذلك برسالة من المؤسسة. تاريخ المناقصة أو سنة قبل هذا التاريخ
رسائل التأكيد المستلمة صالحة. ومع ذلك ، فهي معتمدة من قبل وكالة الاعتماد التركية.
Türkak الاعتماد العلامة التجارية
لا يلزم الحصول على المستندات والشهادات التي تحمل الشهادات من وكالة الاعتماد التركية. هذا
الشهادة كافية لتكون صالحة في تاريخ المناقصة.
المادة 8- فتح العطاء لمقدمي العطاءات الأجانب
8.1. يمكن فقط لمقدمي العروض المحلية المشاركة في هذا العرض. مشروع مشترك محلي مع العارضين الأجانب
لا يمكن للمزايدين المشاركة في هذه المناقصة. في خطاب الاقتراح ، الأشخاص الطبيعيين المشاركين في المناقصة على استعداد ل
تقع يتضح من جمهورية تركيا عدد الهوية. إذا كان الأشخاص الاعتباريون من السكان الأصليين
يتم تقييم المقترحات من خلال الوثائق المقدمة.
المادة 9- أولئك الذين لا يستطيعون المشاركة في المناقصة
9.1. باسم أنفسهم أو غيرهم ، بشكل مباشر أو غير مباشر أو كمقاول من الباطن ،
لا يمكنهم المشاركة في المناقصة بأي شكل من الأشكال ؛
أ) مؤقتًا أو دائمًا وفقًا لأحكام القوانين 4734 و 4735 والقوانين الأخرى.
أولئك الذين يحظر عليهم المشاركة في المناقصات العامة وبموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713
المدانون بجرائم وجريمة منظمة.
ب) أولئك الذين اعتبرتهم السلطات المعنية إفلاسًا احتياليًا.
ج) أشخاص من السلطة المتعاقدة للإدارة والأشخاص في اللجان التي لديها هذه السلطة.
د) إعداد وتنفيذ وإتمام أي إجراءات شراء تتعلق بعمل الجهة المتعاقدة ؛
المسؤولين عن الموافقة.
ه) زوجات الأشخاص المحددة في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) وحتى الدرجة الثالثة من الدم والدرجة الثانية
الآباء والآباء بالتبني والمتبنون.
و) شركاء وشركات الأشخاص المذكورين في الفقرات (ج) و (د) و (هـ)
الشركات المساهمة التي لا يوجد فيها موظف أو أكثر من 10 من رأس مالها
مستبعد).
9.2. المقاولون العاملون في الخدمات الاستشارية المتعلقة بشراء المناقصة
المشاركة. هذا محظور من قبل الشركات التي لديها علاقة شراكة وإدارة مع هذه الشركات
أكثر من نصف رأس مال الشركات التي لديهم.
9.3. يستبعد العارضون المشاركون في المناقصة على الرغم من المحظورات المذكورة أعلاه من العطاء ويكون لهم ضمانات مؤقتة
سجلت. علاوة على ذلك ، لا يمكن تحديد هذا الموقف أثناء تقييم العطاءات.
إذا تم منح العقد لأحدهم ، يتم تسجيل الضمان كإيراد ويتم إلغاء المناقصة.
المادة 10- أسباب الاستبعاد
المزايدون في الحالات التالية ، إذا تم تحديد هذه الشروط ،
وسيسمح ذلك.
أ) الإفلاس ، التصفية ، العمل الذي تقوم به المحكمة ، إعلان الوفاق ، العمل
معلق أو في وضع مماثل وفقًا لأحكام التشريع في بلدك.
ب) أعلنت المحكمة الإفلاس بسبب الديون المستحقة للدائنين ،
تحت إدارة أو الذين هم في وضع مماثل وفقا للقوانين الوطنية الخاصة بها واللوائح.
ج) دين قسط الضمان الاجتماعي النهائي اعتبارا من تاريخ المناقصة.
د) مع الالتزام الضريبي النهائي اعتبارا من تاريخ المناقصة.
ه) في السنوات الخمس السابقة لتاريخ المناقصة ، أدين بقرار من المحكمة بسبب الأنشطة المهنية.
و) في غضون خمس سنوات (5) قبل تاريخ المناقصة ،
تحدده الإدارة التي يزاول فيها أنشطة غير قانونية.
ز) اعتبارا من تاريخ المناقصة ، تم حظره من النشاط المهني من قبل الغرفة حيث تم تسجيله
أن.
1. ح) المعلومات أو المستندات التي تطلبها الإدارة مع هذه المواصفات أو المعلومات المضللة
و - أو وثيقة مزيفة.
1) المشاركة في المناقصة على الرغم من عدم النص في المادة 9 من المواصفات.
ي) لقد تقرر أن الأفعال أو السلوكيات المحظورة المحددة في 11 من المواصفات.
ملاحظة:
وثائق الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ز) أعلاه ، من غرفة التجارة و / أو الصناعة التابعة
وثيقة حالة العطاء تير ".
of وثيقة الفقرة الفرعية (هـ) ؛
- ينتمي إلى شخص حقيقي من حيث أناس حقيقيين
- بخصوص العارضين القانونيين ،
• ينتمي إلى أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة ،
في الشركات المحدودة ، إلى مدير الشركة أو لجميع الشركاء ،
• في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة واللجان
هم شركاء الشركة ،
• الشركات الجماعية ، وجميع الشركاء ينتمون إلى وزارة العدل
سيتم توفيرها من الوحدات التابعة للمديرية.
المادة 11- الأفعال أو الأفعال المحظورة
11.1. الأفعال أو الأفعال التالية محظورة خلال فترة العطاء:
الغش والوعود والتهديدات والتأثير والمصالح والاتفاقيات والفساد والرشوة أو غير ذلك
أو محاولة الالتزام أو محاولة الالتزام بإجراءات المناقصة.
ب) لجعل العارضين يترددون ، لمنع المشاركة ، لتقديم اقتراح إلى العارضين أو
لتشجيع ، للعمل بطرق تؤثر على المنافسة أو قرار العطاء.
ج) لترتيب أو استخدام أو محاولة تزوير المستندات أو المنتجات المزيفة.
د) في العطاء ؛ نيابة عن نفسه أو نيابة عن الآخرين ،
لإرسال أكثر من محاولة واحدة بشكل مباشر أو غير مباشر ، شخصيًا أو وكيلًا.
هـ) المشاركة في المناقصة رغم أنه قيل إنه لا يمكن المشاركة في المناقصة في المادة 9 من المواصفات.
11.2. وفقًا لطبيعة الفعل أو السلوك تجاه أولئك الذين شاركوا في هذا الفعل أو السلوك المحظور ، 4734
تطبق أحكام القسم الرابع من القانون.
المادة 12- نفقات إعداد المناقصة
يتحمل العارضون جميع التكاليف المتعلقة بإعداد العطاءات وتقديمها. الإدارة ، مسار العطاء
ولا تتحمل بأي حال مسؤولية هذه التكاليف التي يتحملها العارض ، بغض النظر عن نتائجه.
عقد.
المادة 13 - الشرح في وثيقة المناقصة
13.1. يجب الإعلان عن مقدمي العطاءات في مستند المناقصة أثناء إعداد العطاءات
فيما يتعلق بالأمور التي سمعوها كتابةً ، ما يصل إلى سبعة (7) يومًا قبل الموعد النهائي لتقديم
قد طلب التوضيح. بعد هذا التاريخ ، سيتم تقييم التفسير
سيتم شحنه.
13.2. في حالة اعتبار طلب التوضيح مناسبًا ، يتعين على الجهة المتعاقدة
يتم إرسال خطاب مكتوب أو مكتوب بخط اليد ضد التوقيع على جميع مقدمي العروض الذين يتلقون المستند.
يجب على هذا الوصف المكتوب للإدارة إبلاغ جميع مقدمي العروض قبل ثلاثة أيام (3) على الأقل قبل الموعد النهائي
سيعقد بطريقة لضمان أن لديهم الملكية.
13.3. يتضمن الوصف وصف المشكلة وإجابات مفصلة للإدارة ؛ لكن طلب التوضيح
لم يتم تحديد هوية العارض.
13.4. التفسيرات المكتوبة المقدمة لمقدمي العطاءات الذين تلقوا مستندات المناقصة بعد تاريخ الإعلان.
وثيقة العطاء.
المادة 14 - تعديل وثيقة المناقصة
14.1. من الضروري ألا يتم تغيير مستند المناقصة بعد الإعلان عن الإعلان. ومع ذلك ، فإن
أو تغييرات على الإعلانات والمواصفات والملاحق بعد الطلب
في الحالات التي تحددها الجهة المتعاقدة أو يتم إخطارها كتابة من قبل المناقصين ،
يجوز إجراء تعديلات على وثيقة المناقصة من قبل الكيان المتعاقد و
أعلن.
14.2. يتم إرسال الإضافة إلى جميع مقدمي العروض عن طريق رسالة أو باليد في مقابل التوقيع
قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ المناقصة.
14.3. بسبب التغيير الذي تم إجراؤه ، يلزم توفير وقت إضافي لإعداد العروض
، تاريخ المناقصة لمدة أقصاها 20 (20) يومًا ،
يمكن تأجيله. خلال فترة التأجيل ، سيتم بيع مستند المناقصة واستمرار المزايدة.
14.4. في حالة إصدار ملحق ،
سيتم منح الفرصة لإعادة تقديم العطاءات.
المادة 15- حرية الإدارة في إلغاء المناقصة قبل موعد المناقصة
15.1. حظر تقديم العطاءات في المستندات التي تراها الإدارة ضرورية أو في المستندات الواردة في مستند المناقصة
في الحالات التي يكون فيها
يمكن إلغاء المناقصة قبل الوقت.
15.2. في هذه الحالة ، يكون العارضون سبب الإلغاء بإعلان الإلغاء
أعلنت. كما يتم إخطار المناقصين بإلغاء المناقصة حتى هذه المرحلة.
15.3. في حالة إلغاء المناقصة ، تعتبر جميع العروض المقدمة مرفوضة.
سوف تعاد إلى مقدمي العروض دون فتح.
15.4. لا يمكن لمقدمي العطاءات المطالبة بأي حقوق بسبب إلغاء المناقصة.
المادة 16- المقاولين من الباطن
العارضون ، جزء واحد على الأقل من جزء العطاء أو بالقطع من العمل
يمكن للمقاولين من الباطن جعل أجزاء أخرى مع التسجيل.
مقدمي العروض الذين سوف يقومون بالعمل مع المقاول من الباطن ، العمل الذي يتعين على المقاول من الباطن القيام به
تعلن المقاول في مرفق المقترحات.
في حالة بقاء العارض على هذا العارض ، المقاول من الباطن
المقاول هو المسؤول أيضا عن العمل المنجز.
ثالثا - القضايا المتعلقة بإعداد وتقديم العروض
المادة 17- العملة الحالية في العرض والدفع ، ولغة العطاء
17.1. يجب على مقدمي العروض تقديم عروضهم بالليرة التركية (TL). المدفوعات المنصوص عليها في العقد
الليرة التركية (TL).
17.2. يجب أن تكون جميع المستندات والمرفقات والمستندات الأخرى التي تشكل الاقتراح باللغة التركية. بلغة اخرى
تعتبر المستندات المقدمة صالحة إذا تم تقديمها مع ترجمة معتمدة باللغة التركية. هذا
في حالة تفسير العرض أو المستند ، تُؤخذ الترجمة التركية كأساس.
المادة 18- التقديم الجزئي
لا يمكن تقديم عرض جزئي لهذا الموضوع.
المادة 19 - العروض البديلة
لا يمكن تقديم العروض البديلة لموضوع المناقصة.
المادة 20- تقديم العطاءات
20.1. هذا شرط للمشاركة في المناقصة ، بما في ذلك خطاب المناقصة وسند العطاء.
يتم وضع جميع المستندات المطلوبة بواسطة المواصفات في مظروف. اسم أو لقب أو تجارة العارض على الظرف
العنوان ، العنوان المفتوح للإشعارات ، أي الأعمال التجارية تنتمي إلى العطاء والعنوان المفتوح للكيان المتعاقد
هو مكتوب. يجب توقيع أو إلغاء أو ختم مكان الرهينة للأظرف من قبل العارض.
20.2. تعاد العطاءات للإيصالات المرقمة حتى الوقت المحدد في مستند المناقصة
إلى الإدارة (حيث سيتم تقديم العروض). العطاءات المقدمة بعد هذا الوقت لن تكون مقبولة و
سوف تعاد إلى العارض قبل الافتتاح.
20.3. يمكن أيضًا إرسال العطاءات بالبريد المسجل. المناقصات عن طريق البريد
يجب على المقاول الوصول إلى الإدارة حتى ساعات العطاء المحددة في المستند. بسبب التأخير في البريد
يجب تحديد وقت استلام العروض التي لن تتم معالجتها لمدة دقيقة
لم تتخذ.
20.4. لا تخضع العطاءات لأي شيء آخر غير إصدار الإضافة وفقًا لأحكام هذه المواصفات.
لا يمكن عكسها وتغييرها.
20.5. في حالة تمديد فترة تقديم العطاءات مع إضافة ، أول مزايدة من الإدارة ومقدمي العطاءات
جميع الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بموعد الموعد النهائي لتقديم
وامتدت حتى الساعة.
المادة 21- شكل ومضمون خطاب العطاء
21.1. يجب تقديم خطابات المناقصات في نموذج مكتوب وموقع وفقًا لعينة النموذج المرفق.
21.2. خطاب العرض
أ) يتم قراءة مستند المناقصة وقبوله بالكامل ، على أن يتم تحديده في المواصفات الفنية
الاستجابة لجميع المقالات في المواصفات الفنية بشكل منفصل ،
السعر المكتوب للسعر المقترح وفقا للشكل والرسالة ،
لا كشط ، محو أو تصحيح ،
د) يتم توقيع الاسم أو اللقب أو الاسم التجاري لخطاب المناقصة من قبل أشخاص مفوضين.
إنه أمر حتمي.
المادة 22- فترة صلاحية العطاءات
22.1. يجب ألا تقل مدة صلاحية العطاءات عن (30) ثلاثون يومًا على الأقل من تاريخ المناقصة. حدد هذا
لا تؤخذ خطابات العرض الأقصر في الاعتبار.
22.2. إذا لزم الأمر ، فترة انتهاء فترة الصلاحية
قد يطلب من العارضين تمديد الفترة المذكورة أعلاه. المزايدين
يمكن للإدارة قبول أو رفض هذا الطلب. طلب الإدارة تمديد فترة الصلاحية للعطاء
تعاد كفالة العارض.
22.3. يتحمل العارضون الذين يقبلون الطلب المسؤولية
للأحكام المتعلقة بفترة الصلاحية والضمان المؤقت من جميع النواحي.
يجب أن تطابق.
22.4. يجب تقديم الطلبات والإجابات كتابة أو إرسالها بالبريد أو التوقيع.
تسليمها اليد.
المادة 23- التكاليف المدرجة في سعر العرض
23.1. يجب على العارضين دفع الضرائب والصور والدفع وفقًا للتشريعات ذات الصلة أثناء تنفيذ العقد.
سيتم تضمين الرسوم والمصروفات المماثلة ، وتكاليف النقل والتفريغ والتكديس في سعر العرض.
23.2. (23.1.) زيادة عناصر المصاريف في المقالة أو عناصر المصاريف الجديدة
في حالة حدوث ذلك ، يعتبر سعر العرض لتغطية هذه الزيادة أو الفرق.
سيكون.
23.3. سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) للمقاول لهذا الشراء.
المادة 24- ضمان مؤقت
24.1. يحق لمقدمي العروض الحصول على مبلغ لا يقل عن 3 من سعر العرض.
سوف يقدمون ضمانة مؤقتة. إعطاء أقل من 3 من سعر العرض
تستبعد عطاءات مقدمي العروض من التقييم.
24.2. خطابات ضمان للبنوك أو المؤسسات المالية الخاصة ، والتي يتم تقديمها كضمان ،
ما لا يقل عن ثلاثين (30) يومًا أكثر من فترة الصلاحية.
24.3. العطاءات غير المقدمة مع سند ضمان مقبول ، تطلبه الإدارة
سيتم استبعاد شروط المشاركة من التقييم على أساس أنه لا يمكن الوفاء بها.
المادة 25- القيم التي يتم قبولها كضمان
25.1. القيم التي سيتم قبولها كضمان مدرجة أدناه ؛
أ) النقد في الاقتراح ،
ب) خطابات ضمان مقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الخاصة في العرض ،
ج) أوراق الدين المحلي الحكومي الصادرة عن وكيل وزارة الخزانة وتصدر بدلاً من هذه السندات
وثائق.
25.2. (أ) الفائدة في القيم الاسمية من الوثائق الصادرة في الفقرة الفرعية (ج) والوثائق
تعتبر تلك الصادرة ضمانة على قيمة المبيعات المقابلة للموكل.
25.3. وفقا للوائح ذات الصلة، والسماح للبنوك الأجنبية للعمل في تركيا
كما يتم قبول خطابات الضمان كضمان.
25.4. في حالة خطاب الضمان ، يجب إرفاق نطاق وشكل هذه الرسالة بوثيقة المناقصة.
يجب أن تمتثل للمبادئ الواردة في النموذج الميداني أو التشريعات ذات الصلة. في انتهاك للتشريعات ذات الصلة
لا تعتبر خطابات الضمان سارية.
25.5. يمكن استبدال الضمانات بقيم أخرى مقبولة كضمان.
25.6. في أي حال ، لا يمكن مصادرة الضمانات التي تلقاها الكيان المتعاقد والتدبير الاحترازي
لا يقاوم.
المادة 26 - مكان تسليم ضمان العطاء
26.1. يتم تقديم خطابات الضمان إلى لجنة المناقصات داخل مظروف المناقصة.
26.2. إيداع الضمانات بخلاف خطابات الضمان إلى مديريات المحاسبة و
يجب تقديم الإيصالات في مظروف العرض.
المادة 27 - عودة الضمانات المؤقتة
27.1. يُمنح ضمان العطاء للمناقصة على العطاء كضمان.
يتم إرجاع مباشرة بعد التوقيع.
27.2. تعاد ضمانات المناقصين الآخرين بعد الموافقة على قرار المناقصة.
27.3. تُدفع إعادة ضمان العطاء إلى البنك أو ممثله عند التوقيع.
عن طريق تسليم اليد.
رابعاً - في تقييم العروض والعقد
قضايا
المادة 28- تلقي وفتح العطاءات
28.1. تقدم المناقصات إلى الجهة المتعاقدة قبل ساعات المناقصة المحددة في وثيقة المناقصة. من قبل لجنة العطاء
عدد عروض الأسعار الواردة في وثيقة المناقصة على النحو المحدد في دقيقة واحدة
أعلن للجمهور وبدء المناقصة على الفور. لجنة المناقصات حسب ترتيب الاستلام
ويدرس. 20.1 من المواصفات. المغلفات التي ليست مناسبة ل
لا يعتبر. يتم فتح المظاريف مع مقدمي العروض بترتيب الاستلام أمام الحاضرين.
28.2. وثائق العارضين مفقودة وخطاب العطاء والضمانات المؤقتة
تحقق ما إذا كانت مناسبة أم لا. الوثائق غير كاملة أو ضمان أولي
يتم تحديد مقدمي العروض غير المناسبين في غضون دقائق. يتم الإعلان عن مقدمي العروض وأسعار العطاءات. هذه العملية
يتم توقيع المحضر الذي أعدته لجنة العطاء. في هذه المرحلة لا رفض العرض أو
لا يمكن تصحيح قبول الاقتراح وإكماله. العطاءات على المناقصات
تم إغلاق الجلسة ليتم تقييمها على الفور.
المادة 29- تقييم العطاءات
29.1. في تقييم المناقصات ، أولاً تكون المستندات غير كاملة أو مؤقتة
كما هو منصوص عليه في الجلسة الأولى من هذه المواصفات وفقًا للمادة 28 من هذه المواصفات ،
تقرر استبعاد عروض العطاءات. لكن أساس الاقتراح
عدم وجود وثائق أو معلومات ضئيلة في الوثائق
إذا كان هناك نقص ، يجب على العارض لا
مطلوب الانتهاء في الكتابة. أخفق إكمال المستند أو المعلومات خلال الوقت المحدد
يتم استبعاد مقدمي العروض من التقييم.
29.2. المستندات كاملة وخطاب العطاء وسند العطاء يتوافقان مع الإجراءات
يتم تقييمها. في هذه المرحلة ، يحدد العارضون قدرة العطاء
وما إذا كانت العروض متوافقة مع الشروط المحددة في مستند المناقصة.
خطاب مزايدة يوضح الأسعار المقدمة من قبل مقدمي العروض والخطأ الحسابي في الجدول المرفق
الأخطاء الحسابية على أساس أسعار الوحدة التي يقدمها العارضون
تصحيح بواسطة. تم العثور على الاقتراح نتيجة لهذا التصحيح باعتباره العرض الرئيسي للعارض
ويتم إبلاغ هذه الحالة على الفور إلى العارض عن طريق البريد. يعتبر العارض قد قبل هذا.
29.3. يتم تقديم نفس السعر من قبل أكثر من عطاء وهم
إذا كان من المفهوم أن هناك عرضًا مفيدًا ، فيجب مراعاة العناصر غير السعرية المذكورة أدناه.
يتم تحديد العطاء الأكثر فائدة اقتصاديًا وإتمام العطاء:
29.3.1. الاستعداد لضمان أقصى مدة ،
29.3.2. أكثر من مقدار وثيقة تجربة العمل ، والرغبة في تقديم شهادة خبرة في العمل (مع تقرير القدرات
شهادة خبرة في العمل إذا كان سعر مقدمي العروض متساوًا ؛ تقرير القدرات
إذا كانت هناك قدرة متساوية ، فإن الاستعداد أكثر أهمية.)
29.3.3. حريصة مع شهادة الجودة ISO / TS 16949 ،
29.3.4. شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001.
29.4. في المرحلة النهائية ، العطاء الأكثر فائدة اقتصاديًا في المناقصة نتيجة للتقييم
يبقى العارض الذي يحدد العطاء على هذه الرغبة. ومع ذلك ، فإن العطاء ليس على استعداد أو
إذا كان السعر غير مقبول لعمولة العطاء.
يجوز للعمولة المضي قدما في إجراءات المفاوضة أو يتم تقديم العطاء بالإجراء الذي تحدده الإدارة.
إذا تم تحويل المناقصة إلى إجراء مساومة ، فإن المؤهلات والشروط المحددة في المواصفات هي
التخزين إلزامي.
29.5. تحدد لجنة العطاء قرارها المنطقي وتقدمه إلى سلطة العطاء للموافقة عليه. قرار بشأن
أسماء مقدمي العروض أو الأسماء التجارية والأسعار المعروضة وتاريخ المناقصة
الأسباب التي جعلت من ذلك ، وأسباب عدم القيام العطاء.
29.6. يجب أن توافق سلطة المناقصة على قرار المناقصة في غضون عشرة (10) يومًا من تاريخ القرار أو
يلغي الأسباب بوضوح.
29.7. الشراء؛ في حالة الموافقة على القرار صحيح ، وإذا تم إلغاؤه ، يعتبر لاغيا وباطلا.
29.8. يتم إرسال العطاء إلى إخطارات العارضين ، الذين لا يخضعون للمناقصة ، عن طريق البريد إلى عناوين الإشعارات أو
إشترك عن طريق التوقيع.
29.9. الإدارة حرة في رفض جميع المناقصات وإلغاء المناقصة.
المادة 30 - دعوة إلى الاتفاقية
للعارض الذي حصل على العطاء من ضمان الأداء خلال عشرة (10) يومًا من تاريخ الإخطار.
العقد الموقّع من قبل الجهة المتعاقدة ،
إخطار إلى عنوان الإخطار عن طريق البريد المسجل. يجب أن تكون الرسالة
يعتبر اليوم السابع (7nci) التالي بمثابة تاريخ الإخطار لمقدم العطاء. إذا رأت الجهة المتعاقدة ذلك مناسبًا ،
يمكن إضافة عشرة (10) يومًا.
المادة 31 - أداء الأداء
يحسب العارض المتبقي في العطاء على سعر العطاء قبل توقيع العقد.
يعتبر الضمان٪ 6.
المادة 32- واجب ومسؤولية العارض عن العقد
32.1. يلتزم العارض الذي يبقى في العطاء بأحكام المادة 10 (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ز).
الوثائق والسندات الأداء 30. الوقت في
ويجب توقيع العقد. ضمان مؤقت بعد توقيع العقد مباشرة
سيتم ردها.
32.2. دون الامتثال لهذه المتطلبات ، دون الحاجة للاحتجاج وتوفيرها
يتم تسجيل سند العطاء الخاص بالعطاء المتبقي على العطاء كإيراد.
المادة 33- عقد المناقصة
33.1. مناقصة العقد التي أعدتها الإدارة وفقا للشروط الواردة في وثيقة المناقصة
وموقعة من قبل المقاول.
33.2. وفقا للتشريعات ذات الصلة للعقد أن تدفع ضريبة (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) والصور و
الرسوم ونفقات العقد الأخرى تنتمي إلى المقاول.
33.3. ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة المناقصة ، فإنه ليس من الضروري تقديم العقد إلى كاتب العدل.
خامسا - القضايا المتعلقة بتنفيذ العقد
المادة 34- مكان وشروط الدفع
34.1. أي مدفوعات يتم سدادها للمقاول فيما يتعلق بالمشتريات / الأعمال الخاضعة للمناقصة TÜLOMSAŞ Mali
سيتم مكتب الشؤون.
34.2. يتم تحديد شروط أخرى للدفع في مشروع العقد.
34.3. لهذه الوظيفة ، يمكن توقع الزيادة / النقص في الأعمال.
34.4. وفقا للعقد ، وسعر المواد تسليمها في
مدفوعة الأجر.
34.5. لن يتم دفع تكلفة المواد كنتيجة لمراقبة الجودة.
المادة 35 - شروط وأحكام الدفع المسبق
لن يتم الدفع مقدما لهذا الشراء.
المادة 36 - دفع فرق السعر وشروط الحساب
لن يتم إعطاء فرق السعر للمقاول.
المادة 37- تاريخ البدء والانتهاء (تسليم البضائع)
بدءًا من تاريخ توقيع العقد ، ستدخل فترة التسليم حيز التنفيذ وسيبدأ العمل. من هذا التاريخ
سيتم تسليم النموذج الأولي خلال أحدث أيام 30. إخطار النموذج الأولي (رفض أو قبول)
التالية: في أكتوبر 2012 ، يتم تسليم جميع المواد بشهادات EN 10204 / 3.1
سيكون. في حالة تأخر تسليم النموذج الأولي ، يتم النظر في وقت تسليم النموذج الأولي المحدد في العقد.
سيتم تحديد وقت تسليم المواد. مواعيد التسليم البديلة التي قدمها العارضون
يتم تقييم. ومع ذلك ، لا يوجد أكثر من 15 تأخر التسليم في اليوم
وقت التسليم البديل المحدد ل في وقت سابق من وقت التسليم المحدد
تكون عمليات التسليم في الوقت المناسب ممكنة إذا رأت الإدارة ذلك مناسبًا.
- لا يجوز طلب النموذج الأولي من المقاول الذي سبق أن قام بالتسليم الصحيح لنفس المواد.
المادة 38 - شروط وأحكام تمديد الوقت
38.1. قوة قاهرة
أ) الكوارث الطبيعية ،
ب) الإضراب القانوني ،
ج) الأوبئة العامة ،
د) إعلان التعبئة الجزئية أو العامة ،
هـ) حالات مماثلة أخرى تحددها الإدارة عند الضرورة.
38.2. أن تكون مقبولة كقوة قاهرة وإعطاء التمديد
لخلق قوة قاهرة.
أ) لم ينشأ من خطأ تسبب به المقاول ،
ب) منع الوفاء بالالتزام ،
ج) لم يتمكن المقاول من إزالة هذه العقبة ؛
د) عشرون (20) يومًا من التاريخ الذي حدثت فيه القوة القاهرة.
كإشعار
ه) شهادة من السلطات المختصة إلزامية.
38.3. علاوة على ذلك ، لا تفي الجهة المتعاقدة بالتزاماتها فيما يتعلق بأداء العقد (التسليم في مكان ،
الموافقة على المشاريع وبرنامج العمل ، ونقص الاعتمادات) وبالتالي المسؤولية
حدوث تأخير لا ينتمي إلى المقاول ، وفاء بهذا الالتزام
وأن المقاول غير قادر على إزالة هذه العقبة.
إذا؛ ستقوم الإدارة بفحص الوضع وفقًا للعمل الذي يتعين القيام به وطبيعة العمل الذي سيتم تأجيله وتأخيره
قد يتم تمديد جزء من العمل
المادة 39 - العقوبات التي يجب اتخاذها في حالة التأخير
39.1. بسبب ظروف قاهرة ، باستثناء تمديد الوقت ، والسلع / العمل في وقت التسليم
المبالغ التي يتعين على الإدارة تسديدها للمقاول عن كل يوم تقويمي
سيتم خصم التسليم المتأخر بمعدل فائدة قدره 0,1 (واحد بالمائة) على سعر المادة المسلمة.
قد لا يتجاوز هذا التأخير 1 / 3 من وقت التسليم المحدد في العقد. ومع ذلك بناء على طلب المقاول
إذا رأت الجهة المتعاقدة ذلك مناسبًا ، يجوز منح فترة العقوبة بالإضافة إلى فترة عقوبة 1 / 3.
39.2. يجب ألا تتجاوز العقوبة الكلية المطلوب خصمها سعر العطاء بأي طريقة.
39.3. سيتم خصم التأخير من المدفوعات دون مزيد من الاحتجاج للمقاول. هذا
في حالة عدم استيفاء العقوبة للمدفوعات ، يتحمل المقاول تكاليف منفصلة.
39.4. في حالة عدم تسليم المادة / العمل على الرغم من الأوقات المذكورة أعلاه ،
تطبق أحكام الإنهاء.
المادة 40- القبول والتسليم والتفتيش والقبول والشروط
40.1. التسليم والتسليم والشروط:
يجب تسليم موضوع المناقصة إلى المكان المحدد في المواصفات بما في ذلك شراء / نقل الأعمال والتفريغ والتكديس ،
حيث يجب أن يتم استلامها من قبل موظف ، ولكن فحص وقبول المواد
سوف تستمر مسؤولية المقاول حتى الانتهاء.
إذا تم تسليم جزء من المادة خلال الفترة وبغض النظر عن هذا القسم
حتى لو كان ذلك ممكنًا ، لا تتلقى الإدارة المواد المستلمة وتدفع الثمن
فهو حر.
40.2. التفتيش وقبول الشكل والشروط:
شروط وأحكام التفتيش وشروط القبول في المواصفات الفنية والعقد
وأشار.
المادة 41 - قضايا الضمان والصيانة والإصلاح
سيتم ضمان المواد لمدة لا تقل عن 2 (عامين) و 3 (سنتين) بمعدل 2 من مبلغ الطلب
سوف تؤخذ فترة الضمان لبداية الفترة من تاريخ قبول المواد.
المادة 42- حل المنازعات
42.1. تضارب في العملية حتى توقيع العقد ودخوله حيز التنفيذ
في المحكمة الإدارية قد تكون عرضة للتقاضي.
42.2. في حالة المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد ،
تطبق الأحكام ذات الصلة.
المادة 43- مسائل أخرى
43.1. لأغراض هذه المناقصة ، تصدر الإدارة 4734 و 4735 باستثناء بند الحظر من العقوبات والمناقصات.
لا يخضع للقوانين.
43.2. الخصوصية:
43.2.1. المقاول مسؤول عن 3 في المنظمة أو بالتعاون مع المنظمة.
أي نشاط تقني / إداري اكتسبته مع أنشطة الأعمال المنفذة ؛ عمل
القرار ، مقابلة ، نقل المعلومات ، التصميم المشترك ، الصورة ، العملية ، المعاهدة ، الطريقة ، خطط الأعمال ، البرامج ،
اختراع ، R & D والدراسات النموذج الأولي ، بما في ذلك ، ولكن ليس على سبيل الحصر
تبادل المعلومات والتنظيم و 3. السرية ، جيدة حتى لا تنتهك حقوق والتزامات الأفراد
تنوي الحفاظ على الخصوصية والسرية بموجب أحكام النية والتشريع الرسمي ؛ وفاء العقد
لن تستخدم بأي طريقة بخلاف الغرض منها ، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الكيان المتعاقد
لن تكشف أو تنشر أي تفاصيل. قرارات السلطات القضائية التركية
أي شرط للكشف أو النشر لأغراض الاتفاقية ،
إذا نشأ نزاع ، فإن قرار الإدارة في هذا الشأن سيكون نهائيًا.
43.2.2. لن يكون الكيان المتعاقد مسؤولاً عن أي خسارة ،
فقدان الحقوق أو فقدان الحقوق ، وبالتالي أي ضرر آخر تكبده
لتوجيه الاتهام (بما في ذلك الأرباح المحرومة والفرص الضائعة) من المقاول والتعويض.
قائمة المتطلبات
نوع الكميه
1-SCREWCHRING SET / 230.010 - LM 5220 المواصفات الفنية والحروف 190
ملاحظة: 1) سيتم تسليم المواد بشهادات EN 10204 / 3.1.
المواصفات الفنية 230.010
عرض سعر الوحدة
عرض سعر الوحدة
رسالة مؤقتة من الحروف
شهادة خبرة العمل
شهادة حالة الشراكة
كن أول من يعلق