موضوع المناقصة 6 PEN WAGON VASIOUS MANAGEMENT
مكان العمل WAGON WAGON FACTORY DIRECTORATE
عدد الملفات 85.02 / 122194
تاريخ المناقصة والوقت 12.07.2012 15: 00
تاريخ الملحق 29.06.2012
إجراءات المناقصة
حساب التكلفة / حساب البنك رقم 100 ، - TL / VAKIFBANK ESK. SMAs. - TR80 0001 5001 5800 0207 553573
عطاء المناقصة - نزار أوزونا
مصلحة العطاء Asuman KARAGÖZ
رقم الهاتف والفاكس 0-222-224 00 00 (4435-4436)
المشتريات: 225 50 60 ، المقر: 0-222-225 72 72
عنوان البريد الإلكتروني preparing@tulomsas.com.tr
المقاول
المقدمة مع إجراءات المناقصة المفتوحة
يتم تطبيق المواصفات الإدارية في عمليات الشراء
(للمزايدات المحلية)
الأول - موضوع المناقصة والقضايا المتعلقة بالمزايدة
المادة 1 - معلومات مالك العمل
1.1. صاحب العمل
أ) الاسم: المقاول (تركيا قاطرة ومحرك الصناعة شركة
ب) العنوان: أحمد كانتلي كاد. 26490 ESKİŞEHİR
ج) رقم الهاتف: 0 222-224 00 00 / (4435-4436)
د) رقم الفاكس: 0 222-225 50 60 (شراء) - 225 72 72 (المكتب الرئيسي)
ه) عنوان البريد الإلكتروني: tulomsas@tulomsas.com.tr
و) اسم العائلة ولقبها / لقبها: يسار أوزونام - رئيس
1.2. العارضين ، ومعلومات الاتصال من العناوين والأرقام المذكورة أعلاه
من خلال توفيرها.
المادة 2- معلومات عن موضوع العقد
خدمة موضوع المناقصة
أ) الاسم: عربة المواد المتنوعة
ب) تسجيل JCC no: 2012 / 82543
ج) الكمية والنوع: 6 القلم
د) الموقع: موقع شركة المقاول
هـ) معلومات أخرى: 230.982 - 230.528 - 230.501 - 230.516 T. المواصفات وملحقها T. الصور
المادة 3- معلومات المناقصة
معلومات عن المناقصة:
أ) إجراء المناقصة: فتح إجراء المناقصة
ب) TALOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
ج) تاريخ المناقصة: 12.07.2012
د) وقت المناقصة: 15.00
(هـ) مكان عقد اجتماع لجنة العطاءات: قاعة اجتماعات لجنة العطاءات TÜLOMSAŞ
المادة 4- المشتريات والمشتريات من وثيقة المناقصة
4.1. يمكن اعتبار مستند المناقصة مجانًا على العنوان أدناه. ومع ذلك ، فإن العطاء محاولة
يجب على العارض شراء مستند المناقصة المعتمد.
أ) يمكن الاطلاع على مستند المناقصة: قسم توريد المشتريات في TÜLOMSAŞ
ب) مكان شراء مستند المناقصة: إدارة توريد المشتريات TÜLOMSAŞ
ج) سعر مبيعات مستند العطاء (ضريبة القيمة المضافة): 100 ، - TL
4.2. ويرافق وثيقة العطاء سلسلة من البوصلات التي تعرض الوثائق في محتواها. العارض ، العطاء
تحقق من صحة المستندات التي تشكل المستند وما إذا كانت المستندات كاملة
أن. بعد هذا الفحص ، تكون الجهة المتعاقدة قادرة على ذلك
وفقا للإيصال ، وقعت على بيان البوصلة الموقعة.
4.3. يجب على العارض شراء مستند العطاء والشروط المنصوص عليها في المستندات التي تشكل وثيقة العطاء و
اقبل القواعد
المادة 5- مكان العرض
5.1. العروض: إدارة التزويد TÜLOMSAŞ
5.2. يمكن وضع العطاءات في التاريخ المذكور أعلاه حتى تاريخ ووقت المناقصة ،
كما يمكن إرسالها عبر البريد. العطاءات التي لا تصل إلى العقد حتى وقت العطاء
سيتم شحنه.
5.3. تعاد العطاءات المقدمة إلى الإدارة أو تتلقاها ، باستثناء إصدار الإضافة ، لأي سبب كان.
لا يمكن استردادها.
5.4. في حالة تزامن الموعد المحدد للعطاء مع العطلة ، يجب أن يكون العطاء
في نفس الوقت في الوقت المشار إليه أعلاه ويتم قبول العطاءات المقدمة حتى هذا الوقت.
5.5. في حالة تغيير ساعات العمل في وقت لاحق ، يجب أن تعقد المناقصة في الوقت المحدد أعلاه.
5.6. تستند إعداد الوقت من راديو تركيا وشركة تلفزيون (TRT) على إعداد الوقت وطني.
المادة 6- نطاق وثيقة المناقصة
6.1. يتكون مستند المناقصة من المستندات التالية.
أ) قائمة المواصفات والاحتياجات الإدارية
ب) 230.982 - 230.528 - 230.501 - 230.516 مع المواصفات وملحقها T. الصور وتعطى
قوائم المواد
ج) مشروع العقد
د) شروط الخدمة العامة
ه) النماذج القياسية (خطاب عطاء وسعر الوحدة ، خطاب ضمان مؤقت ، خبرة في العمل
الشهادة ، شهادة حالة الشراكة)
6.2. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للأحكام ذات الصلة من هذه المواصفات ، يتعين على كيان التعاقد
تكون البيانات المكتوبة التي يدلي بها الكيان المتعاقد بناءً على طلب كتابي ملزمة لوثيقة المناقصة.
انها تشكل جزءا منه.
6.3. يقوم العارض بفحص محتويات جميع المستندات المذكورة أعلاه بعناية
تحتاج إليها. المسؤولية عن عدم الوفاء بشروط تقديم الاقتراح
يجب أن ينتمي إلى العارض. العطاءات لا تتفق مع الإجراءات المنصوص عليها والموضحة في وثيقة المناقصة
لا يعتبر.
ثانياً - القضايا المتعلقة بالمشاركة في المناقصة
المادة 7- المستندات المطلوبة ومعايير التأهيل
7.1. لكي يشارك العارضون في المناقصة ، يجب تقديم المستندات التالية بالترتيب التالي:
يجب أن تقدم:
أ) شهادة غرفة التجارة و / أو الصناعة أو غرفة المهنة المسجلة وفقًا للتشريع ؛
1) المستلمة في سنة الإعلان عن المناقصة في حالة الشخص الطبيعي ،
وثيقة تشير إلى أنها مسجلة في غرفة التجارة و / أو الصناعة أو غرفة المهنة ،
2) في حالة الكيان القانوني ، يتم تسجيل الكيان القانوني في السجل وفقًا للتشريع.
من الكيان القانوني الذي تم الحصول عليه من غرفة التجارة و / أو الصناعة خلال عام الإعلان عن المناقصة.
المستند الذي تم تسجيله في السجل ،
ب) إعلان التوقيع أو التعميم الذي يظهر أنه مخول بتقديم عطاءات ؛
1) إعلان توقيع موثق في حالة شخص حقيقي ،
2) في حالة الشخص الاعتباري ، من خلال مصلحة الشركاء أو الأعضاء أو مؤسسي الكيان القانوني ،
يشير إلى أحدث موقف يشير إلى المسؤولين في إدارة الكيان القانوني جريدة السجل التجاري أو هذا
توقيع موثق من الكيان القانوني مع الوثائق التي تثبت القضايا ،
ج) خطاب العطاء المحدد في ملحق المواصفات ،
د) ضمان مؤقت ، شكله ومحتوياته محددة في ملحق المواصفات ،
ه) وثائق التأهيل المحددة في هذه المواصفات ،
و) في حالة المشاركة في المناقصة بالوكالة ، مشاركة كاتب العدل في المناقصة
إعلان توقيع موثق مع توكيل قانوني معتمد
ز) سوف المقاول من الباطن المقاول
قائمة الأعمال والمقاولين من الباطن التي يفكر المقاولون فيها
ح) تقديم شهادة خبرة العمل ، إذا طلب ذلك من قبل العارض ، لإثبات تجربة العمل
وثيقة، في حالة وجود شريك كيان قانوني مع أكثر من نصف من أسهم الشركة، وتركيا غرف
بورصة الأوراق المالية أو محاسب عام معتمد أو محاسب عام أو محاسب عام
العام الماضي بعد أول إعلان من قبل
شهادة حالة شراكة توضح أن هذا الشرط محمي بدون انقطاع.
1) المستندات الأخرى التي تطلبها الجهة المتعاقدة: -
7.2. المستندات المطلوب البحث عنها للحصول على مؤهلات مهنية وفنية ويجب أن تكون هذه المستندات
المعايير:
7.2.1. يجب على مقدمي العروض تقديم شهادة خبرة في العمل. شهادة خبرة العمل ، آخر خمسة (5) في المنزل
أو في القطاع العام أو الخاص في الخارج والإدارة هي ناقصة و
وثيقة تبين الخبرة المتعلقة بالعمل أو الأعمال المشابهة.
شهادة خبرة في العمل ، يتم الوفاء بها في المؤسسات والمؤسسات العامة بموجب التزام
الجهة المتعاقدة على تطبيق العارض في توريد المواد / الخدمات
من قبل السلطة المختصة التي أبرمت العقد. ل
عند شراء المواد المنجزة في القطاع الخاص في نطاق الالتزام ،
المقاولون ، أعمال العقد والفواتير الصادرة لتنفيذ هذا العقد
سوف تقدم وثائق الطلب إلى لجنة العطاء.
على الأقل 25 من السعر المقدم من قبل العارض كخبرة في العمل
العمل المرتبط بعقد واحد أو ما شابهه من أعمال متعلقة بشهادة خبرة العمل أو مناقصة
وسيتم تقديم تقرير القدرات. واحدة من هاتين الوثيقتين
انهم بحاجة فقط لتقديم.
في شهادة خبرة العمل المطلوبة فيما يتعلق بموضوع المشتريات
استنادا إلى وثائق تجربة العمل يتم تقييمها. تجربة عمل متعددة ، وهذه متشابهة
حتى لو كانت تنتمي إلى الأعمال ، فلا يتم جمعها وتأخذها في الاعتبار.
وظائف مماثلة ليتم تقييمها في تجربة العمل ؛
واحد على الأقل من المواد الخاضعة لعملية الشراء أو ملحومة بخصائص تقنية مماثلة
يعتبر تصنيع المواد متشابهاً.
لجنة المناقصات ، على غرار عمل المستندات المقدمة كتجربة عمل
عند تقييم الكفاءة المطلوب تقديمها من حيث ما إذا كانت تلبي الحد الأدنى للمبلغ المطلوب ،
تعمل 1 1 / 1 / 2003 في المستندات التي توضح تجربة العمل في العمل المنجز بعد التاريخ
مقدار الخبرة وجاء هذا الاتفاق خلال الشهر السابق إلى الشهر معهد الإحصاء التركي منتج
الأسعار في عمود "عام X من جدول نتائج الفهرس للقطاعات الفرعية (2003 = 100 Foundation)
ينتمي المؤشر إلى الفهرس الذي ينتمي إلى الشهر السابق من شهر أول إعلان أو تاريخ دعوة.
يتم تحديث القيمة بواسطة المعامل.
2 1 / 1 / 2003
مقدار الخبرة معهد الدولة للإحصاء
مؤشر أسعار (1994 = 100 WPI) جدول: 2 فهرس خط عام ، 2002 ديسمبر WPI
جدول: 2 / 1 / 1 على المعامل الموجود في 2003
حتى الآن. المبلغ المحسوب من 2003 سنوات من يناير معهد الإحصاء التركي منتج
الأسعار في عمود "عام X من جدول نتائج الفهرس للقطاعات الفرعية (2003 = 100 Foundation)
ينتمي المؤشر إلى الفهرس الذي ينتمي إلى الشهر السابق من شهر أول إعلان أو تاريخ دعوة.
يتم تحديث القيمة بواسطة المعامل.
3) في المناقصات المقدمة بالليرة التركية ،
مقدار خبرة العمل في المستندات التي توضح تجربة العمل المتعلقة بالأعمال المتصلة
نشرت البنك المركزي لجمهورية تركيا في الجريدة الرسمية للتاريخ عقد شراء العملات الأجنبية
يتم تحويله إلى ليرة تركية من خلال الجاف. هذا المبلغ موجود في الفقرتين الأولى والثانية
يتم تحديث الإطار.
4) في المناقصات المسموح لها بتقديم عروض بالعملة الأجنبية ؛ العملة الأجنبية
مقدار خبرة العمل في الوثائق التي تبين خبرة العمل المتعلقة بالعمل المتعاقد عليه من حيث
البنك المركزي لجمهورية تركيا بناء على دعوة أو إعلان ينشر في الجريدة الرسمية عبر
يتم تحويل سعر العرض إلى العملة.
5) في المناقصات المسموح لها بتقديم عروض بالعملة الأجنبية ؛ العملة الأجنبية
العمل المتعلق بالعمل التعاقدي للمناقصة بالليرة التركية.
مقدار خبرة العمل في الوثائق التي تبين التجربة والترتيبات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية
يتم تحديث الإطار. من هذا المبلغ، وتاريخ الإعلان الأول أو دعوة ينشر في الجريدة الرسمية في تركيا
يتم تحويل البنك المركزي لجمهورية تركيا إلى عملة العرض.
يجب على لجان المناقصات تقديم معلومات عن مستندات خبرة العمل المقدمة من قبل المناقصين.
لغرض الفحص ؛ الخبرة العملية ، العقد ، تقرير القبول ، وثائق الدفع
المستندات ، مثل العقود ، والعقود ، وعقود النقل ، واتفاقيات الشراكة التجارية ، إلخ.
من أولئك الذين يمارسون الأعمال التجارية في الخارج يمكن أن يطلبوا أيضا نظرائهم.
العقود غير المحددة في سعر العقد أو العمل الذي يتعين القيام به مجانًا ، وتجربة العمل
لن يتم استخدام هذه العقود لإثبات خبرة العمل.
7.2.2. يحق لمقدمي العروض تقديم ما لديهم
يجب على EN 15085-2 CL المطلوبة تقديم شهادة 1 في مرفق الاقتراح.
7.2.3. يحتفظ العارضون ، إلى جانب مناقصاتهم ، بصلاحيتهم اعتبارًا من تاريخ المناقصة ،
ISO 9001: 2008 أو ISO / TS 16949 صادرة عن منظمة معتمدة
يجب أن تعطي واحدة على الأقل من شهادات الجودة.
7.2.4. يحق لـ TÜLOMSAŞ تحديد ما إذا كان العارض مؤهلاً تقنيًا أم لا.
إذا لزم الأمر ، يجوز للإدارة زيارة مرافق العارض (المقاول من الباطن ، إن وجد) و
فحص عمله. تشير 70 وفقًا لنموذج تأهيل المورد كنتيجة لهذا الاستعراض
العارض غير المؤهل مستبعد من التقييم.
7.3. كيفية تقديم المستندات:
7.3.1. يمتلك مقدمو العروض المستندات الأصلية أو المعتمدة من كاتب العدل
أعط أمثلة مستندات خبرة العمل المتعلقة بالعمل أو الأعمال المشابهة
إذا طلب ، الأصل من وثائق تجربة العمل موثقة ، العارض على استعداد للبقاء على
يجب تقديمها إلى الكيان المتعاقد من قبل الكيان المتعاقد قبل اعتمادها من قبل الكيان المتعاقد.
7.3.2. يجب أن تحمل الوثائق الموثق عليها التعليق الداخلي الأصيل
نسخة من تلك المعتمدة من قبل gör نفسه كما قدم "أو
لن تعتبر شركات النقل صالحة.
7.3.3. المناقصون ، أصول المستندات ، خلال المناقصة ، ، تمت مشاهدة النسخة الأصلية بواسطة لجنة العطاء ekl
تغيير النص مع النسخ.
7.3.4. إذا طلبت وثائق مراقبة الجودة ؛
[شهادة نظام إدارة الجودة / شهادة نظام الإدارة البيئية / شهادة نظام إدارة الجودة و
شهادة نظام الإدارة البيئية] معتمدة من قبل وكالة الاعتماد التركية
هيئات منح الشهادات أو المنتدى الدولي للاعتماد في اتفاقية الاعتراف المتبادل
من قبل هيئات الاعتماد الوطنية المعتمدة من قبل هيئات التصديق
التنظيم إلزامي. المنتدى الدولي للاعتماد لهيئات التصديق هذه
معتمدة من قبل هيئات الاعتماد الوطنية في اتفاقية الاعتراف المتبادل
صلاحية هيئات التصديق والوثائق الصادرة عن هذه المنظمات.
يجب عليك تأكيد ذلك برسالة من وكالة الاعتماد التركية. تاريخ المناقصة
أو خطاب تأكيد تم استلامه خلال عام قبل ذلك التاريخ. ومع ذلك ، الاعتماد التركي
هيئات التصديق المعتمدة من قبل
شهادة اعتماد TURKAK للشهادات والشهادات التي تحمل العلامة التجارية من وكالة الاعتماد التركية
التأكيد ليس إلزاميا. هذا المستند يكفي ليكون ساري المفعول في تاريخ المناقصة.
المادة 8 - فتح العطاء للمزايدين الأجانب
يمكن فقط لمقدمي العروض المحلية المشاركة في هذا العرض.
المادة 9- أولئك الذين لا يستطيعون المشاركة في المناقصة
9.1. باسم أنفسهم أو غيرهم كمباشرة أو غير مباشرة أو مقاولين من الباطن
لا يمكنهم المشاركة في أي مناقصة:
أ) مؤقتًا أو دائمًا وفقًا لأحكام القوانين 4734 و 4735 والقوانين الأخرى.
أولئك الذين يحظر عليهم المشاركة في المناقصات العامة وبموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713
المدانون بجرائم وجريمة منظمة.
ب) أولئك الذين اعتبرتهم السلطات المعنية إفلاسًا احتياليًا.
ج) أشخاص السلطة المتعاقدة للإدارة أو الأشخاص في اللجان التي لديها هذه السلطة.
د) إعداد وتنفيذ وإتمام جميع إجراءات الشراء المتعلقة بعمل الجهة المتعاقدة ؛
المسؤولين عن الموافقة.
ه) زوجات الأشخاص المحددة في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) وحتى الدرجة الثالثة من الدم والدرجة الثانية
الآباء والآباء بالتبني والمتبنون.
و) شركاء وشركات الأشخاص المذكورين في الفقرات (ج) و (د) و (هـ)
الشركات المساهمة التي لا يوجد فيها موظف أو أكثر من 10 من رأس مالها
مستبعد).
9.2. لا يمكن للمقاولين العاملين في الخدمات الاستشارية للخدمة الخاضعة للمناقصة المشاركة في المناقصة لهذا العمل.
هذا الحظر هو لنصف رأس مال هذه الشركات مع علاقات الشراكة والإدارة.
الأمر نفسه ينطبق على الشركات التي لديهم.
9.3. يستبعد العارضون المشاركون في المناقصة على الرغم من المحظورات المذكورة أعلاه من العطاء ويكون لهم ضمانات مؤقتة
سجلت. علاوة على ذلك ، لا يمكن تحديد هذا الموقف أثناء تقييم العطاءات.
إذا تم منح العقد لأحدهم ، يتم تسجيل الضمان كإيراد ويتم إلغاء المناقصة.
المادة 10- أسباب استبعاد المناقصة
المزايدون في الحالات التالية ، إذا تم تحديد هذه الشروط ،
سيتم إصدارها:
أ) الإفلاس ، التصفية ، العمل الذي تقوم به المحكمة ، إعلان الوفاق ، العمل
معلق أو في وضع مماثل وفقًا لأحكام التشريع في بلدك.
ب) أعلنت المحكمة إفلاس الديون المستحقة على الدائنين ،
تحت إدارة أو الذين هم في وضع مماثل وفقا للقوانين الوطنية الخاصة بها واللوائح.
ج) دين قسط الضمان الاجتماعي النهائي اعتبارا من تاريخ المناقصة.
د) مع الالتزام الضريبي النهائي اعتبارا من تاريخ المناقصة.
هـ) في السنوات الخمس (5) السابقة لتاريخ المناقصة ، والقضائية
ارتداء.
و) خلال السنوات الخمس (5) السابقة لتاريخ المناقصة ،
يحدده الكيان المتعاقد الذي يمارس فيه أنشطة غير قانونية.
ز) اعتبارا من تاريخ المناقصة ، تم حظره من النشاط المهني من قبل الغرفة حيث تم تسجيله
أن.
ح) المعلومات المضللة أو - أو المعلومات التي لا توفر المعلومات والمستندات التي تطلبها الإدارة مع هذه المواصفات.
وثيقة وهمية الكشف عنها.
1) المشاركة في المناقصة على الرغم من أنه ورد في المادة 9 من هذه المواصفات أنه لا يمكن المشاركة في المناقصة.
ي) تم تحديد أنها في الأفعال أو السلوكيات المحظورة المحددة في المادة 11 من هذه المواصفات.
كما.
ملاحظة:
وثائق الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ز) أعلاه ، من غرفة التجارة و / أو الصناعة التابعة
وثيقة حالة العطاء تير ".
of وثيقة الفقرة الفرعية (هـ) ؛
- ينتمي إلى شخص حقيقي من حيث أناس حقيقيين
- بخصوص العارضين القانونيين ،
• أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة
في الشركات المحدودة ، إلى مدير الشركة أو لجميع الشركاء ،
• في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة واللجان
هم شركاء الشركة ،
• الشركات الجماعية ، وجميع الشركاء ينتمون إلى وزارة العدل
سيتم توفيرها من الوحدات التابعة للمديرية.
المادة 11 - الأفعال أو السلوكيات المحظورة
11.1. الأفعال أو الأفعال التالية محظورة خلال فترة العطاء:
الغش والوعود والتهديدات والتأثير والمصالح والاتفاقيات والفساد والرشوة أو غير ذلك
أو محاولة الالتزام أو محاولة الالتزام بإجراءات المناقصة.
ب) لجعل العارضين يترددون ، لمنع المشاركة ، لتقديم اقتراح إلى العارضين أو
لتشجيع ، للعمل بطرق تؤثر على المنافسة أو قرار العطاء.
ج) لترتيب أو استخدام أو محاولة تزوير المستندات أو المنتجات المزيفة.
د) في العطاء ؛ نيابة عن نفسه أو نيابة عن الآخرين ،
لإرسال أكثر من محاولة واحدة بشكل مباشر أو غير مباشر ، شخصيًا أو وكيلًا.
هـ) للمشاركة في المناقصة على الرغم من أنه ورد في المادة 9 من هذه المواصفات بأنها لا تستطيع المشاركة في المناقصة.
11.2. وفقًا لطبيعة الفعل أو السلوك ، 4734
تطبق أحكام القسم الرابع من القانون.
المادة 12- تكاليف العطاءات
يتحمل العارضون جميع التكاليف المتعلقة بإعداد العطاءات وتقديمها. الإدارة ، مسار العطاء
ولا تتحمل بأي حال مسؤولية هذه التكاليف التي يتحملها العارض ، بغض النظر عن نتائجه.
عقد.
المادة 13- موقع العمل
13.1. السفر في مكان العمل ومحيطه ؛ لإعداد المقترحات والالتزامات
تقع على عاتق العارض مسؤولية توفير جميع المعلومات التي قد يلزم إدخالها. مكان العمل و
جميع المصاريف المتعلقة بظهور البيئة تخص العارض.
13.2. سيزور العارض مكان العمل ومحيطه ؛ شكل وطبيعة مكان العمل والمناخ
الشروط ، والعمل الذي يتعين القيام به والمواد التي يتعين استخدامها لتحقيق العمل
التكلفة والوقت اللازم للنقل إلى مكان العمل مع الكمية والنوع
تم إعلامك المخاطر والطوارئ وما شابه ذلك
جميع أنواع المعلومات اللازمة للعناصر المتخذة.
13.3. عند تلقي طلب من مقدمي العروض لمعرفة مكان تنفيذ العمل ،
سوف يعطي الإذن اللازم لدخول المبنى و / أو الأرض التي سيتم بناؤها.
13.4. عند تقييم المناقصات ، يقوم العارض بفحص مكان العمل و
وهو يعتبر أن إعداد.
المادة 14 - الشرح في وثيقة المناقصة
14.1. يجب الإعلان عن مقدمي العطاءات في مستند المناقصة أثناء إعداد العطاءات
فيما يتعلق بالأمور التي سمعوها كتابةً ، ما يصل إلى سبعة (7) يومًا قبل الموعد النهائي لتقديم
قد طلب التوضيح. بعد هذا التاريخ ، سيتم تقييم التفسير
سيتم شحنه.
14.2. في حالة اعتبار طلب التوضيح مناسبًا ، فإن المقاول سوف يفعل ذلك
يتم إرسال جميع مقدمي العروض الذين يتلقون المستند كتابة أو مقابل التوقيع.
يجب على هذا الوصف المكتوب للإدارة إبلاغ جميع مقدمي العروض قبل ثلاثة أيام (3) على الأقل قبل الموعد النهائي
سيعقد بطريقة لضمان أن لديهم الملكية.
14.3. يتضمن البيان وصفًا للمشكلة وإجابات مفصلة للإدارة ؛ ومع ذلك ، طلب التوضيح
لم يتم تحديد هوية العارض.
14.4. التفسيرات المكتوبة المقدمة لمقدمي العطاءات الذين استلموا مستندات المناقصة بعد تاريخ الكشف.
وثيقة العطاء.
المادة 15 - تعديل وثيقة المناقصة
15.1. من الضروري ألا يتم تغيير مستند المناقصة بعد الإعلان عن الإعلان. ومع ذلك ، فإن
أو تغييرات على الإعلانات والمواصفات والملاحق بعد الطلب
في الحالات التي تحددها الجهة المتعاقدة أو يتم إخطارها كتابة من قبل المناقصين ،
يجوز إجراء تعديلات على وثيقة المناقصة من قبل الكيان المتعاقد و
أعلن.
15.2. يتم إرسال الإضافة إلى جميع مقدمي العروض عن طريق رسالة أو باليد في مقابل التوقيع
قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ المناقصة.
15.3. بسبب التغيير الذي تم إجراؤه ، يلزم توفير وقت إضافي لإعداد العروض
، تاريخ المناقصة لمدة أقصاها 20 (20) يومًا ،
يمكن تأجيله. خلال فترة التأجيل ، سيتم بيع مستند المناقصة واستمرار المزايدة.
15.4. في حالة إصدار ملحق ،
سيتم منح الفرصة لإعادة تقديم العطاءات.
المادة 16- حرية الإدارة في إلغاء المناقصة قبل موعد المناقصة
16.1. حظر تقديم العطاءات في المستندات التي تراها الإدارة ضرورية أو في المستندات الواردة في مستند المناقصة
في الحالات التي يكون فيها
يمكن إلغاء المناقصة قبل الوقت.
16.2. في هذه الحالة ، يكون العارضون سبب الإلغاء بإعلان الإلغاء
أعلنت. كما يتم إخطار المناقصين بإلغاء المناقصة حتى هذه المرحلة.
16.3. في حالة إلغاء المناقصة ، تعتبر جميع العروض المقدمة مرفوضة.
سوف تعاد إلى مقدمي العروض دون فتح.
16.4. لا يمكن لمقدمي العطاءات المطالبة بأي حقوق بسبب إلغاء المناقصة.
المادة 17- المقاولين من الباطن
لا يمكن إجراء كل أو جزء من المشتريات / الأعمال الخاضعة للمناقصة للمقاولين من الباطن.
ثالثا - القضايا المتعلقة بإعداد وتقديم العروض
المادة 18- العملة في العروض والمدفوعات ، لغة العطاء
18.1. يجب على مقدمي العروض تقديم عروضهم بالليرة التركية (TL). المدفوعات المنصوص عليها في العقد
الليرة التركية (TL).
18.2. يجب أن تكون جميع المستندات والمرفقات والمستندات الأخرى التي تشكل الاقتراح باللغة التركية. بلغة اخرى
تعتبر الوثائق المقدمة صالحة إذا تم تقديمها مع الترجمة التركية. هذا
في حالة تفسير العرض أو المستند ، تُؤخذ الترجمة التركية كأساس.
المادة 19- محاولة جزئية
19.1. قد يتم تقديم عرض جزئي للعمل الخاضع للعطاء.
19.2. في حالة تقديم العطاءات الجزئية ، قم بتقديم عطاءات للمبلغ الإجمالي للعناصر المطلوب نقلها
سيتم منحها.
المادة 20 - العروض البديلة
لا يمكن تقديم العروض البديلة لموضوع المناقصة.
المادة 21- تقديم العطاءات
21.1. هذا شرط للمشاركة في المناقصة ، بما في ذلك خطاب المناقصة وسند العطاء.
يتم وضع جميع المستندات المطلوبة بواسطة المواصفات في مظروف. اسم أو لقب أو تجارة العارض على الظرف
العنوان ، العنوان المفتوح للإشعارات ، أي الأعمال التجارية تنتمي إلى العطاء والعنوان المفتوح للكيان المتعاقد
هو مكتوب. يجب توقيع أو إلغاء أو ختم مكان الرهينة للأظرف من قبل العارض.
21.2. تعاد العطاءات للإيصالات المرقمة حتى الوقت المحدد في مستند المناقصة
إلى الإدارة (حيث سيتم تقديم العروض). العطاءات المقدمة بعد هذا الوقت لن تكون مقبولة و
سوف تعاد إلى العارض قبل الافتتاح.
21.3. يمكن أيضًا إرسال العطاءات بالبريد المسجل. المناقصات عن طريق البريد
يجب على المقاول الوصول إلى الإدارة حتى ساعات العطاء المحددة في المستند. بسبب التأخير في البريد
يجب تحديد وقت استلام العروض التي لن تتم معالجتها لمدة دقيقة
لم تتخذ.
21.4. لا تخضع العطاءات لأي شيء آخر غير إصدار الإضافة وفقًا لأحكام هذه المواصفات.
لا يمكن عكسها وتغييرها.
21.5. في حالة تمديد فترة تقديم العطاءات مع إضافة ، أول مزايدة من الإدارة ومقدمي العطاءات
جميع الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بموعد الموعد النهائي لتقديم
وامتدت حتى الساعة.
المادة 22- شكل ومضمون خطاب العطاء
22.1. يجب تقديم خطابات المناقصات في نموذج مكتوب وموقع وفقًا لعينة النموذج المرفق.
22.2. خطاب العرض
أ) يتم قراءة مستند المناقصة وقبوله بالكامل ، على أن يتم تحديده في المواصفات الفنية
الاستجابة لجميع المقالات في المواصفات الفنية بشكل منفصل ،
ب) كتابة السعر بوضوح وفقا للشكل والحرف ،
محو ، لا تصحيح ،
ج) يتم توقيع الاسم أو اللقب أو الاسم التجاري لخطاب المناقصة من قبل أشخاص مفوضين.
إنه أمر حتمي.
المادة 23- فترة صلاحية العطاءات
23.1. يجب ألا تقل مدة صلاحية العطاءات عن (30) ثلاثون يومًا على الأقل من تاريخ المناقصة. حدد هذا
لا تؤخذ خطابات العرض الأقصر في الاعتبار.
23.2. في حالة الحاجة ، يتعين على الجهة المتعاقدة
قد يطلب من العارضين تمديد الحد الأقصى حتى الوقت المحدد أعلاه. المزايدين
يمكن للإدارة قبول أو رفض هذا الطلب. تمديد فترة صلاحية الكيان المتعاقد
يتم رد العارضين الذين يرفضون الطلب.
23.3. يتحمل العارضون الذين يقبلون الطلب المسؤولية
للأحكام المتعلقة بفترة الصلاحية والضمان المؤقت من جميع النواحي.
يجب أن تطابق.
23.4. يجب تقديم الطلبات والإجابات كتابة أو إرسالها بالبريد أو التوقيع.
تسليمها اليد.
المادة 24- الرسوم المشمولة في سعر العطاء
24.1. يجب على العارضين دفع الضرائب والصور والدفع وفقًا للتشريعات ذات الصلة أثناء تنفيذ العقد.
سيتم تضمين الرسوم والمصروفات المماثلة ، وتكاليف النقل والتفريغ والتكديس في سعر العرض.
24.2. (24.1) هي زيادة في عناصر المصاريف في العنصر
حصة من السعر المقترح لتغطية هذه الزيادات أو الاختلافات
سوف تعتبر الواردة.
24.3. بالإضافة إلى ذلك ، النفقات الفنية ، إن وجدت ، ونفقات التدريب. المدرجة في سعر العرض.
24.4. لن يتم دفع ضريبة القيمة المضافة للمقاول لهذا الشراء.
المادة 25 - بوند العطاء
25.1. يحق لمقدمي العروض الحصول على مبلغ لا يقل عن 3 من سعر العرض.
سوف يقدمون ضمانة مؤقتة. إعطاء أقل من 3 من سعر العرض
تستبعد عطاءات مقدمي العروض من التقييم.
25.2. تقديم خطابات ضمان للبنوك ومؤسسات التمويل الخاصة
ما لا يقل عن ثلاثين (30) يومًا أكثر من فترة الصلاحية.
25.3. يجب أن تكون المقترحات غير المصحوبة بضمان عطاء مقبول
سيتم استبعاد شروط المشاركة من التقييم على أساس أنه لا يمكن الوفاء بها.
المادة 26- القيم التي يجب اعتبارها ضمانة
26.1. القيم التي سيتم قبولها كضمان مدرجة أدناه ؛
أ) نقد بعملة الاقتراح.
ب) خطابات ضمان مقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الخاصة في العرض.
ج) أوراق الدين المحلي الحكومي الصادرة عن وكيل وزارة الخزانة وتصدر بدلاً من هذه السندات
وثائق.
26.2. (أ) الفائدة في القيم الاسمية من الوثائق الصادرة في الفقرة الفرعية (ج) والوثائق
تم إصدارها كضمان على قيمة المبيعات المقابلة للموكل
هو عليه.
26.3. البنوك الأجنبية المسموح بها تعمل وفقا للتشريعات ذات الصلة Türkiye
كما يتم قبول خطابات الضمان كضمان.
26.4. في حالة خطاب الضمان ، يتم إرفاق نطاق وشكل هذه الرسالة بوثيقة المناقصة.
يجب أن تمتثل للمبادئ في الشكل أو التشريعات ذات الصلة. النموذج
لا تعتبر خطابات الضمان التي يتم ترتيبها بما يتعارض مع التشريعات المعمول بها صالحة.
26.5. يمكن استبدال الضمانات بقيم أخرى مقبولة كضمان.
26.6. في أي حال ، لا يمكن مصادرة الضمانات التي تلقاها الكيان المتعاقد والتدبير الاحترازي
لا يقاوم.
المادة 27 - مكان تقديم ضمان العطاء
27.1. يتم تقديم خطابات الضمان إلى لجنة المناقصات داخل مظروف المناقصة.
27.2. إيداع الضمانات بخلاف خطابات الضمان إلى مديريات المحاسبة و
يجب تقديم الإيصالات في مظروف العرض.
المادة 28 - التغطية المؤقتة
28.1. يُمنح ضمان العطاء للمناقصة على العطاء كضمان.
يتم إرجاع مباشرة بعد التوقيع.
28.2. تعاد ضمانات المناقصين الآخرين بعد الموافقة على قرار المناقصة.
28.3. تُدفع إعادة ضمان العطاء إلى البنك أو ممثله عند التوقيع.
عن طريق تسليم اليد.
رابعاً - في تقييم العروض والعقد
قضايا
المادة 29- المزايدة وفتح العطاءات
29.1. تقدم المناقصات إلى الجهة المتعاقدة قبل ساعات المناقصة المحددة في وثيقة المناقصة. من قبل لجنة العطاء
عدد عروض الأسعار الواردة في وثيقة المناقصة على النحو المحدد في دقيقة واحدة
أعلن للجمهور وبدء المناقصة على الفور. لجنة المناقصات حسب ترتيب الاستلام
ويدرس. 21.1 من المواصفات. المغلفات التي ليست مناسبة ل
لا يعتبر. يتم فتح المظاريف مع مقدمي العروض بترتيب الاستلام أمام الحاضرين.
29.2. وثائق العارضين مفقودة وخطاب العطاء والضمانات المؤقتة
تحقق ما إذا كانت مناسبة أم لا. الوثائق غير كاملة أو ضمان أولي
يتم تحديد مقدمي العروض غير المناسبين في غضون دقائق. يتم الإعلان عن مقدمي العروض وأسعار العطاءات. هذه العملية
يتم توقيع المحضر الذي أعدته لجنة العطاء. في هذه المرحلة لا رفض العرض أو
لا يمكن تصحيح قبول الاقتراح وإكماله. العطاءات على المناقصات
تم إغلاق الجلسة ليتم تقييمها على الفور.
المادة 30- تقييم العطاءات
30.1. في تقييم المناقصات ، أولاً تكون المستندات غير كاملة أو مؤقتة
كما هو منصوص عليه في الجلسة الأولى وفقًا للمادة 29 من هذه المواصفات ،
تقرر استبعاد عروض العطاءات. لكن أساس الاقتراح
عدم وجود وثائق أو معلومات ضئيلة في الوثائق
إذا كان هناك نقص ، يجب على العارض لا
مطلوب الانتهاء في الكتابة. أخفق إكمال المستند أو المعلومات خلال الوقت المحدد
يتم استبعاد مقدمي العروض من التقييم.
30.2. المستندات كاملة وخطاب العطاء وسند العطاء يتوافقان مع الإجراءات
يتم تقييمها. في هذه المرحلة ، يحدد العارضون قدرة العطاء
وما إذا كانت العروض متوافقة مع الشروط المحددة في مستند المناقصة.
خطاب مزايدة يوضح الأسعار المقدمة من قبل مقدمي العروض والخطأ الحسابي في الجدول المرفق
الأخطاء الحسابية على أساس أسعار الوحدة التي يقدمها العارضون
تصحيح بواسطة. تم العثور على الاقتراح نتيجة لهذا التصحيح باعتباره العرض الرئيسي للعارض
ويتم إبلاغ هذه الحالة على الفور إلى العارض عن طريق البريد. يعتبر العارض قد قبل هذا.
30.3. يتم تقديم نفس السعر من قبل أكثر من عطاء وهم
إذا كان من المفهوم أن هناك عرضًا مفيدًا ، فيجب مراعاة العناصر غير السعرية المذكورة أدناه.
يتم تحديد العطاء الأكثر فائدة اقتصاديًا وإتمام العطاء:
30.3.1. الاستعداد لضمان أقصى مدة ،
30.3.2. أكثر من مقدار وثيقة تجربة العمل ، والرغبة في تقديم شهادة خبرة في العمل (مع تقرير القدرات
شهادة خبرة في العمل إذا كان سعر مقدمي العروض متساوًا ؛ تقرير القدرات
إذا كانت هناك قدرة متساوية ، فإن الاستعداد أكثر أهمية.)
30.3.3. حريصة على الحصول على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001 ،
30.3.4. شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001.
30.4. في المرحلة النهائية ، العطاء الأكثر فائدة اقتصاديًا في المناقصة نتيجة للتقييم
يبقى العارض الذي يحدد العطاء على هذه الرغبة. ومع ذلك ، فإن العطاء ليس على استعداد أو
إذا كان السعر غير مقبول لعمولة العطاء.
العطاء يمكن التفاوض أو إعادة جدولة. العطاء
نفس الشروط والأحكام المحددة في المواصفات إذا تم ترجمتها إلى مساومة
وهو إلزامي.
30.5. تحدد لجنة العطاء قرارها المنطقي وتقدمه إلى سلطة العطاء للموافقة عليه. قرار بشأن
أسماء مقدمي العروض أو الأسماء التجارية والأسعار المعروضة وتاريخ المناقصة
الأسباب التي جعلت من ذلك ، وأسباب عدم القيام العطاء.
30.6. يجب أن توافق سلطة المناقصة على قرار المناقصة في غضون عشرة (10) يومًا من تاريخ القرار أو
يلغي الأسباب بوضوح.
30.7. الشراء؛ في حالة الموافقة على القرار صحيح ، وإذا تم إلغاؤه ، يعتبر لاغيا وباطلا.
30.8. يتم إرسال العطاء إلى إخطارات العارضين ، الذين لا يخضعون للمناقصة ، عن طريق البريد إلى عناوين الإشعارات أو
إشترك عن طريق التوقيع.
30.9. الإدارة حرة في رفض جميع المناقصات وإلغاء المناقصة.
المادة 31- دعوة إلى العقد
للعارض الذي حصل على العطاء من ضمان الأداء خلال عشرة (10) يومًا من تاريخ الإخطار.
العقد الموقّع من قبل الجهة المتعاقدة ،
إخطار إلى عنوان الإخطار عن طريق البريد المسجل. يجب أن تكون الرسالة
يعتبر اليوم السابع (7.) التالي هو تاريخ الإخطار لمقدم العطاء. إذا رأت الجهة المتعاقدة ذلك مناسبًا ،
يمكن إضافة عشرة (10) يومًا.
المادة 32 - بوند الأداء
قبل التوقيع على العقد من العارض المتبقي في العطاء ،
عن طريق حساب نسبة ٪ 6 من الضمان.
المادة 33- واجب ومسؤولية العارض عن العقد
33.1. العارض المتبقي على العطاء ، 31 من هذه المواصفات. ضمان خلال فترة
يجب توقيع العقد. مباشرة بعد توقيع العقد
سيكون.
33.2. دون الامتثال لهذه المتطلبات ، دون الحاجة للاحتجاج وتوفيرها
يتم تسجيل سند العطاء الخاص بالعطاء المتبقي على العطاء كإيراد.
المادة 34- العقد إلى العقد
34.1. مناقصة العقد التي أعدتها الإدارة وفقا للشروط الواردة في وثيقة المناقصة
وموقعة من قبل المقاول.
34.2. وفقًا للتشريعات ذات الصلة المتعلقة بالعقد الذي سيتم دفعه (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)
الرسوم ونفقات العقد الأخرى تنتمي إلى المقاول.
34.3. ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة المناقصة ، فإنه ليس من الضروري تقديم العقد إلى كاتب العدل.
خامسا - القضايا المتعلقة بتنفيذ العقد
المادة 35- مكان وشروط الدفع
35.1. يتم سداد قيمة الخدمة الخاضعة للمناقصة من قبل إدارة الشؤون المالية في TULOMSAS.
35.2. أحكام بشأن تنظيم الاستحقاق والاستحقاق والخصومات والسداد
تم تضمينه في مشروع العقد.
35.3. بالنسبة لعمل خدمة المقاول ، تكون الاعتمادات المحددة في العقد
يجب أن تنفق.
35.4. المقاول ، لا يتجاوز العقد سعر برنامج العمل ، أكثر من برنامج العمل
في حالة العمل الإضافي ، يتم دفع تكلفة العمل ضمن البدل.
35.5. وفقا للعقد ، وسعر المواد تسليمها في
مدفوعة الأجر.
المادة 36 - الدفع المسبق والشروط
لن يتم الدفع مقدماً للمقاول أثناء أداء الالتزام.
المادة 37- فرق سعر الدفع وشروط الحساب
لن يتم دفع فرق السعر لهذا العمل.
المادة 38- تاريخ البدء والانتهاء
تاريخ التسليم وتاريخ تسليم مواد التصنيع إلى المقاول بعد توقيع العقد
سوف تدخل حيز التنفيذ وسيبدأ العمل. تسليم النموذج الأولي في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من هذا التاريخ
سيكون. بعد إشعار (رفض أو قبول) النموذج الأولي ؛ يتم تسليم الطرف الأول في يوم 30
على دفعات متساوية من 1 / 3 ، يتم تسليم أيام 30 في إجمالي أيام 90. التأخر في تسليم النموذج الأولي
وقت التسليم للمواد بالنظر إلى وقت التسليم النموذج الأولي المحدد في العقد
سيتم الكشف عنها. يتم التسليم في وقت أبكر من وقت التسليم المحدد
ممكن فقط إذا
المادة 39 - أحكام وشروط تمديد الوقت
39.1. قوة قاهرة
أ) الكوارث الطبيعية
ب) الإضراب القانوني
ج) مرض وبائي عام
د) الإعلان عن التعبئة الجزئية أو العامة
هـ) حالات مماثلة أخرى تحددها الإدارة عند الضرورة.
39.2. أن تكون مقبولة كقوة قاهرة وإعطاء التمديد
الحالة التي ستتسبب في القوة القاهرة ؛
أ) لم ينشأ من خطأ تسبب به المقاول ،
ب) منع الوفاء بالالتزام ،
ج) لم يتمكن المقاول من إزالة هذه العقبة ؛
د) عشرون (20) يومًا من التاريخ الذي حدثت فيه القوة القاهرة.
لإعطاء إشعار ،
ه) شهادة من السلطات المختصة إلزامية.
39.3. بالإضافة إلى ذلك ، العقد ، العقد وشروط الخدمة العامة
عدم الوفاء بالتزاماتها (تسليم الأماكن ، والموافقة على المشاريع وبرنامج العمل ،
وبالتالي فإن مسؤولية المقاول ليست بسبب التأخير.
أن هذا الموقف يمنع الوفاء بالالتزام وأن
في حالة عدم كفاية الطاقة للتخلص منها ؛ يتم فحص الوضع من قبل الإدارة ، والعمل لمنع
فترة واحدة أو كل من العمل المتأخر ، وهذا يتوقف على أسباب وطبيعة العمل الذي يتعين القيام به
الموسعة.
المادة 40 - العمل الإضافي والعقد وتصفية العقد
40.1. إذا كانت زيادة الوظائف ضرورية بسبب ظروف غير متوقعة ،
أ) البقاء ضمن نطاق العقد ،
ب) ليس من المجدي تقنيًا أو اقتصاديًا ترك العمل الأصلي دون فرض الإدارة ،
الشروط حتى 20٪ من سعر العقد في العقد ووثيقة العطاء
وفقًا لأحكام المقاول نفسه للقيام بالعمل الإضافي المخول بالتعامل معه.
40.2. إذا كان من المفهوم أنه لا يمكن إكمال العمل في ظل هذه الشروط ،
يتم تصفية الحساب وفقًا للأحكام العامة. في هذه الحالة ، ومع ذلك ، يتعين على المقاول
ووفقًا لأحكام العقد.
40.3. Minumum of Work: بموجب العقد ، من المفهوم أن السعر قد اكتمل
يتم دفع العقد إلى المقاول ويتم إغلاق العقد على المبلغ / الوظيفة.
40.4. في حالة زيادة عدد الوظائف وانخفاض العمل ليتم تحقيقه في نطاق العقد ،
شروط الخدمة العامة والأحكام ذات الصلة من عقد العمل
تطبيق.
41- العقوبات والخصومات
العقد محدد في المشروع.
المادة 42- القبول والتسليم والتفتيش والقبول والشروط
إجراءات التفتيش وقبول الخدمة الخاضعة للعقد ومسودة العقد وأعمال الخدمة العامة
يجب أن تتحقق وفقًا للأحكام المحددة في مواصفاتها.
المادة 43- حل المنازعات
43.1. تضارب في العملية حتى توقيع العقد ودخوله حيز التنفيذ
في المحكمة الإدارية قد تكون عرضة للتقاضي.
43.2. في حالة المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد ،
تطبق الأحكام ذات الصلة.
المادة 44- مسائل أخرى
44.1. 4734 و 4735 فيما يتعلق بهذه المناقصة ، باستثناء حظر الإدارة والعقوبات والمناقصات
لا يخضع للقانون.
44.2. 3 (سنتان) بمعدل 2 لمقدار الطلب والفترة من
ضمان سوف تتخذ.
44.3. الخصوصية:
44.3.1. المقاول مسؤول عن 3 في المنظمة أو بالتعاون مع المنظمة.
أي نشاط تقني / إداري اكتسبته مع أنشطة الأعمال المنفذة ؛ عمل
القرار ، مقابلة ، نقل المعلومات ، التصميم المشترك ، الصورة ، العملية ، المعاهدة ، الطريقة ، خطط الأعمال ، البرامج ،
اختراع ، R & D والدراسات النموذج الأولي ، بما في ذلك ، ولكن ليس على سبيل الحصر
تبادل المعلومات والتنظيم و 3. السرية ، جيدة حتى لا تنتهك حقوق والتزامات الأفراد
تنوي الحفاظ على الخصوصية والسرية بموجب أحكام النية والتشريع الرسمي ؛ وفاء العقد
لن تستخدم بأي طريقة بخلاف الغرض منها ، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الكيان المتعاقد
لن تكشف أو تنشر أي تفاصيل. قرارات السلطات القضائية التركية
أي شرط للكشف أو النشر لأغراض الاتفاقية ،
إذا نشأ نزاع ، فإن قرار الإدارة في هذا الشأن سيكون نهائيًا.
44.3.2. لا تتحمل الجهة المتعاقدة المسؤولية عن أي عدم امتثال لهذا الالتزام.
الخسارة ، فقدان الحقوق أو فقدان الحقوق ، لذلك ، عانت جميع أنواع الضرر من حقوق أخرى
يتم جمعها وتعويضها (بما في ذلك الأرباح المحرومة والفرص الضائعة) من المقاول
أن.
ملاحظة: 1) يمتلك المزايدون شهادات معتمدة
شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001 الصادرة عن المؤسسة
وسوف تعطي. في حالة بقاء العارض الذي ليس لديه هذه الشهادة ،
"الوفاء بالمتطلبات القانونية للبيئة"
2) تصنيع المواد التي ستقدمها TULOMSAS والمواصفات الفنية والصور والمواد
سوف يتم التعاقد من الباطن على النحو المحدد في القوائم. المواد التي ستقدم للمقاول
ضمان 10 لمبلغ الطلب في وقت التسليم.
3) جميع أنواع الشحن المتعلقة بالتعاقد من الباطن تعود إلى المقاول.
4) سلك اللحام المحدد في قوائم المواد المستخدمة للتصنيع ينتمي إلى المقاول.
5) تكون مواضع اللحام كما هو محدد في قوائم المواد.
لا يتم تطبيق طبقة أولية واقية على المواد المحددة في قائمة 6.
عرض سعر الوحدة
عرض سعر الوحدة
رسالة مؤقتة من الحروف
قائمة المتطلبات
شهادة خبرة العمل
شهادة حالة الشراكة
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
كن أول من يعلق