عقد TÜLOMSAŞ 1 لتجديد نظام محرك آلة ماركة Waldrich Siegen

موضوع المناقصة
1 PCS WIDRICH SIEGEN BRAND COUNTER DRIVER
نظام تجديد العمل
مكان العمل LOCOMOTIVE DIRECTORATE
عدد الملفات 85.02 / 122159
تاريخ المناقصة والوقت 18 / 06 / 2012 14: 45
تاريخ الملحق 01 / 06 / 2012
إجراءات المناقصة
حساب التكلفة / حساب البنك رقم 100 ، - TL / VAKIFBANK ESK. SMAS. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73
عطاء المناقصة - نزار أوزونا
مصلحة العطاء Umut DÖNER
الهاتف والفاكس لا
0-222 224 00 00 (4435-4436)
المشتريات: 225 50 60 ، المقر: 0-222-225 72 72
عنوان البريد الإلكتروني preparing@tulomsas.com.tr
إعلان عن المناقصة
سيتم صيانة الجهاز وتصليحه.
الإدارة العامة لتولومسا:
رقم تسجيل المناقصة: 2012 / 67410
أ) عنوان الإدارة: أحمد قناتلي كاد. 1 / ESKİŞEHİR
ب) هاتف وفاكس رقم: 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2- طبيعة ونوع وكمية موضوع المناقصة: 1 هو محرك آلة Waldrich Siegen
سيتم إجراء تجديد للنظام وفقًا للمواصفات الفنية.
3- A) مكان المناقصة: قاعة اجتماعات لجنة TÜLOMSAŞ
ب) التاريخ والوقت: 18 / 06 / 2012 - الوقت 14: 45
4- المشتريات المذكورة أعلاه مع إجراء المناقصة المفتوحة
وثائق المناقصة المطلوبة للمشاركة في المناقصة
وأشار.
5-18 / 06 / 2012
يجب تقديمها أو استلامها بواسطة 14: 45.
6 - وثائق المناقصة TÜLOMSAŞ المديرية العامة لإدارة المشتريات
مرئية. يلتزم العارضون بشراء مستندات المناقصة
من 100 ، - (ضريبة القيمة المضافة المدرجة).
7- يجب توفير ضمان مؤقت بمعدل لا يقل عن 3 من السعر المعروض.
8- تخضع هذه المناقصة للقوانين المرقمة 4734 و 4735 ، باستثناء بنود الحظر وحظر المناقصات
الأمر ليس كذلك.
المقاول
المقدمة مع إجراءات المناقصة المفتوحة
يتم تطبيق المواصفات الإدارية في عمليات الشراء
(للمزايدات المحلية)
الأول - موضوع المناقصة والقضايا المتعلقة بالمزايدة
المادة 1 - معلومات مالك العمل
1.1. صاحب العمل
أ) الاسم: المقاول (تركيا قاطرة ومحرك الصناعة وشركة)
ب) العنوان: أحمد كانتلي كاد. 26490 ESKİŞEHİR
ج) رقم الهاتف: 0 222-224 00 00 / (4435-4436)
د) رقم الفاكس: 0 222 225 (شراء) - 50 60 225 (المكتب الرئيسي)
ه) عنوان البريد الإلكتروني: tulomsas@tulomsas.com.tr
و) اسم العائلة ولقبها / لقبها: يسار أوزونام - رئيس
1.2. العارضين ، ومعلومات الاتصال من العناوين والأرقام المذكورة أعلاه
من خلال توفيرها.
المادة 2- معلومات عن موضوع العقد
خدمة موضوع المناقصة
أ) الاسم: تجديد نظام القيادة لآلة Waldrich Siegen
ب) تسجيل JCC no: 2012 / 67410
ج) الكمية والنوع: قطع 1
د) المكان: مصنع قاطرة تولومسا
ه) معلومات أخرى: المواصفات الفنية 120.143
المادة 3- معلومات المناقصة
معلومات عن المناقصة:
أ) إجراء المناقصة: فتح إجراء المناقصة
ب) TALOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
ج) تاريخ المناقصة: 18.06.2012
د) وقت المناقصة: 14.45
(هـ) مكان عقد اجتماع لجنة العطاءات: قاعة اجتماعات لجنة العطاءات TÜLOMSAŞ
المادة 4- المشتريات والمشتريات من وثيقة المناقصة
4.1. يمكن اعتبار مستند المناقصة مجانًا على العنوان أدناه. ومع ذلك ، فإن العطاء محاولة
يجب على العارض شراء مستند المناقصة المعتمد.
أ) يمكن الاطلاع على مستند المناقصة: قسم توريد المشتريات في TÜLOMSAŞ
ب) مكان شراء مستند المناقصة: إدارة توريد المشتريات TÜLOMSAŞ
ج) سعر مبيعات مستند العطاء (ضريبة القيمة المضافة): 100 ، - TL
4.2. ويرافق وثيقة العطاء سلسلة من البوصلات التي تعرض الوثائق في محتواها. العارض ، العطاء
تحقق من صحة المستندات التي تشكل المستند وما إذا كانت المستندات كاملة
أن. بعد هذا الفحص ، تكون الجهة المتعاقدة قادرة على ذلك
وفقا للإيصال ، وقعت على بيان البوصلة الموقعة.
4.3. يجب على العارض شراء مستند العطاء والشروط المنصوص عليها في المستندات التي تشكل وثيقة العطاء و
اقبل القواعد
المادة 5- مكان العرض
5.1. العروض: إدارة التزويد TÜLOMSAŞ
5.2. يمكن وضع العطاءات في التاريخ المذكور أعلاه حتى تاريخ ووقت المناقصة ،
كما يمكن إرسالها عبر البريد. العطاءات التي لا تصل إلى العقد حتى وقت العطاء
سيتم شحنه.
5.3. تعاد العطاءات المقدمة إلى الإدارة أو تتلقاها ، باستثناء إصدار الإضافة ، لأي سبب كان.
لا يمكن استردادها.
5.4. في حالة تزامن الموعد المحدد للعطاء مع العطلة ، يجب أن يكون العطاء
في نفس الوقت في الوقت المشار إليه أعلاه ويتم قبول العطاءات المقدمة حتى هذا الوقت.
5.5. في حالة تغيير ساعات العمل في وقت لاحق ، يجب أن تعقد المناقصة في الوقت المحدد أعلاه.
5.6. تستند إعداد الوقت من راديو تركيا وشركة تلفزيون (TRT) على إعداد الوقت وطني.
المادة 6- نطاق وثيقة المناقصة
6.1. يتكون مستند المناقصة من المستندات التالية:
أ) المواصفات الإدارية وقائمة المتطلبات
ب) المواصفات الفنية 120.143
ج) مشروع العقد
د) شروط الخدمة العامة
ه) النماذج القياسية (خطاب اقتراح سعر الوحدة والجدول ، خطاب الضمان المؤقت)
6.2. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للأحكام ذات الصلة من هذه المواصفات ، يتعين على كيان التعاقد
تكون البيانات المكتوبة التي يدلي بها الكيان المتعاقد بناءً على طلب كتابي ملزمة لوثيقة المناقصة.
انها تشكل جزءا منه.
6.3. يقوم العارض بفحص محتويات جميع المستندات المذكورة أعلاه بعناية
تحتاج إليها. المسؤولية عن عدم الوفاء بشروط تقديم الاقتراح
يجب أن ينتمي إلى العارض. المقترحات التي لا تتفق مع الإجراء المنصوص عليه في وثيقة المناقصة ،
لا يعتبر.
ثانياً - القضايا المتعلقة بالمشاركة في المناقصة
المادة 7- المستندات المطلوبة ومعايير التأهيل
7.1. لكي يشارك العارضون في المناقصة ، يجب تقديم المستندات التالية بالترتيب التالي:
يجب أن تقدم:
أ) شهادة غرفة التجارة و / أو الصناعة أو غرفة المهنة المسجلة وفقًا للتشريع ؛
1) المستلمة في سنة الإعلان عن المناقصة في حالة الشخص الطبيعي ،
وثيقة تشير إلى أنها مسجلة في غرفة التجارة و / أو الصناعة أو غرفة المهنة ،
2) في حالة الكيان القانوني ، يتم تسجيل الكيان القانوني في السجل وفقًا للتشريع.
من الكيان القانوني الذي تم الحصول عليه من غرفة التجارة و / أو الصناعة خلال عام الإعلان عن المناقصة.
المستند الذي تم تسجيله في السجل ،
ب) إعلان التوقيع أو التعميم الذي يظهر أنه مخول بتقديم عطاءات ؛
1) إعلان توقيع موثق في حالة شخص حقيقي ،
2) في حالة الشخص الاعتباري ، من خلال مصلحة الشركاء أو الأعضاء أو مؤسسي الكيان القانوني ،
يشير إلى أحدث موقف يشير إلى المسؤولين في إدارة الكيان القانوني جريدة السجل التجاري أو هذا
توقيع موثق من الكيان القانوني مع الوثائق التي تثبت القضايا ،
ج) خطاب العطاء المحدد في ملحق المواصفات ،
د) ضمان مؤقت ، شكله ومحتوياته محددة في ملحق المواصفات ،
ه) وثائق التأهيل المحددة في هذه المواصفات ،
و) في حالة المشاركة في المناقصة بالوكالة ، مشاركة كاتب العدل في المناقصة
إعلان توقيع موثق مع توكيل قانوني معتمد
ز) سوف المقاول من الباطن المقاول
قائمة الأعمال والمقاولين من الباطن التي يفكر المقاولون فيها
ح) تقديم شهادة خبرة العمل ، إذا طلب ذلك من قبل العارض ، لإثبات تجربة العمل
وثيقة، في حالة وجود شريك كيان قانوني مع أكثر من نصف من أسهم الشركة، وتركيا غرف
بورصة الأوراق المالية أو محاسب عام معتمد أو محاسب عام أو محاسب عام
العام الماضي بعد أول إعلان من قبل
شهادة حالة شراكة توضح أن هذا الشرط محمي بدون انقطاع.
1) المستندات الأخرى التي تطلبها الجهة المتعاقدة: -
7.2. المستندات المطلوب البحث عنها للحصول على مؤهلات مهنية وفنية ويجب أن تكون هذه المستندات
المعايير؛
7.2.1. المزايدين مع عروضهم ؛ يخضع للعطاء.
شهادة ISO 9001: شهادة الجودة 2008 الصادرة عن مؤسسة معتمدة
وسوف تعطي.
7.2.2. يجب على مقدمي العروض الإجابة على جميع بنود المواصفات الفنية 120.143 واحدة تلو الأخرى ، على التوالي.
سوف اعطيكم مرفقات العروض.
7.2.3. يجب على مقدمي العطاءات استخدام جميع الآلات والأدوات والمعدات وقطع الغيار والمعدات
عدد ، والعلامة التجارية ، والقدرة ، والأصل ، والمواصفات الفنية والكتالوجات والكتيبات والرسومات وغيرها
ترفق المقترحات بقائمة بجميع المعدات الكهربائية والإلكترونية مع المعلومات التمهيدية.
7.2.4. المزايدون ، جميع الآلات ، معدات الأدوات ، قطع الغيار المراد استخدامها في تحديث الماكينة ،
ترفق قائمة أسعار المعدات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية
7.2.5. يجب أن يكون العارضون مسؤولين عن عمل وخدمة
يجب تقديم المعلومات في مرفقات المقترحات.
7.2.6. يلتزم العارضون بإجراء التعديلات التي تدخل في نطاق المناقصة والإضافات الجديدة وتشغيل النظام.
مع الأخذ في الاعتبار مبدأ وأيضا غير محدد في التقنية
أنهم سيعطون المشروع سيخلق بإضافة عروض الأجهزة في المرفق.
7.2.7. المزايدين ، المواصفات الفنية للجهاز بخلاف الميزات والمواصفات لاقتراحها
مقترحات المعدات والتصميم وفقا للتطورات التقنية.
TÜLOMSAŞ مجاني في التقييم أم لا.
7.2.8. يحق لـ TÜLOMSAŞ تحديد ما إذا كان العارض مؤهلاً تقنيًا أم لا.
إذا لزم الأمر ، يجوز للإدارة زيارة مرافق العارض (المقاول من الباطن ، إن وجد) و
فحص عمله. تشير 70 وفقًا لنموذج تأهيل المورد كنتيجة لهذا الاستعراض
العارض غير المؤهل مستبعد من التقييم.
7.3. كيفية تقديم المستندات:
7.3.1. يمتلك مقدمو العروض المستندات الأصلية أو المعتمدة من كاتب العدل
أعط أمثلة مستندات خبرة العمل المتعلقة بالعمل أو الأعمال المشابهة
إذا طلب ، الأصل من وثائق تجربة العمل موثقة ، العارض على استعداد للبقاء على
يجب تقديمها إلى الكيان المتعاقد من قبل الكيان المتعاقد قبل اعتمادها من قبل الكيان المتعاقد.
7.3.2. يجب أن تكون المستندات الموثقة مصحوبة بنسخة من إثبات الأصالة أو نسخة أو نسخة منها
أولئك الذين تمت الموافقة عليهم واعتمادهم هم نفس الشخص المقدم أو التعليق
لن تعتبر صالحة.
7.3.3. المناقصون ، أصول المستندات ، خلال المناقصة ، ، تمت مشاهدة النسخة الأصلية بواسطة لجنة العطاء ekl
تغيير النص مع النسخ.
7.3.4. إذا طلبت وثائق مراقبة الجودة ؛
[شهادة نظام إدارة الجودة / شهادة نظام الإدارة البيئية / شهادة نظام إدارة الجودة و
شهادة نظام الإدارة البيئية] معتمدة من قبل وكالة الاعتماد التركية
هيئات منح الشهادات أو المنتدى الدولي للاعتماد في اتفاقية الاعتراف المتبادل
من قبل هيئات الاعتماد الوطنية المعتمدة من قبل هيئات التصديق
التنظيم إلزامي. المنتدى الدولي للاعتماد لهيئات التصديق هذه
معتمدة من قبل هيئات الاعتماد الوطنية في اتفاقية الاعتراف المتبادل
صلاحية هيئات التصديق والوثائق الصادرة عن هذه المنظمات.
يجب عليك تأكيد ذلك برسالة من وكالة الاعتماد التركية. تاريخ المناقصة
أو خطاب تأكيد تم استلامه خلال عام قبل ذلك التاريخ. ومع ذلك ، الاعتماد التركي
هيئات التصديق المعتمدة من قبل
شهادة اعتماد TURKAK للشهادات والشهادات التي تحمل العلامة التجارية من وكالة الاعتماد التركية
التأكيد ليس إلزاميا. هذا المستند يكفي ليكون ساري المفعول في تاريخ المناقصة.
المادة 8 - فتح العطاء للمزايدين الأجانب
يمكن فقط لمقدمي العروض المحلية المشاركة في هذا العرض.
المادة 9- أولئك الذين لا يستطيعون المشاركة في المناقصة
9.1. باسم أنفسهم أو غيرهم كمباشرة أو غير مباشرة أو مقاولين من الباطن
لا يمكنهم المشاركة في أي مناقصة:
أ) مؤقتًا أو دائمًا وفقًا لأحكام القوانين 4734 و 4735 والقوانين الأخرى.
أولئك الذين يحظر عليهم المشاركة في المناقصات العامة وبموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713
المدانون بجرائم وجريمة منظمة.
ب) أولئك الذين اعتبرتهم السلطات المعنية إفلاسًا احتياليًا.
ج) أشخاص السلطة المتعاقدة للإدارة أو الأشخاص في اللجان التي لديها هذه السلطة.
د) إعداد وتنفيذ وإتمام جميع إجراءات الشراء المتعلقة بعمل الجهة المتعاقدة ؛
المسؤولين عن الموافقة.
ه) زوجات الأشخاص المحددة في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) وحتى الدرجة الثالثة من الدم والدرجة الثانية
الآباء والآباء بالتبني والمتبنون.
و) شركاء وشركات الأشخاص المذكورين في الفقرات (ج) و (د) و (هـ)
الشركات المساهمة التي لا يوجد فيها موظف أو أكثر من 10 من رأس مالها
مستبعد).
9.2. لا يمكن للمقاولين العاملين في الخدمات الاستشارية للخدمة الخاضعة للمناقصة المشاركة في المناقصة لهذا العمل.
هذا الحظر هو لنصف رأس مال هذه الشركات مع علاقات الشراكة والإدارة.
الأمر نفسه ينطبق على الشركات التي لديهم.
9.3. يستبعد العارضون المشاركون في المناقصة على الرغم من المحظورات المذكورة أعلاه من العطاء ويكون لهم ضمانات مؤقتة
سجلت. علاوة على ذلك ، لا يمكن تحديد هذا الموقف أثناء تقييم العطاءات.
إذا تم منح العقد لأحدهم ، يتم تسجيل الضمان كإيراد ويتم إلغاء المناقصة.
المادة 10- أسباب استبعاد المناقصة
المزايدون في الحالات التالية ، إذا تم تحديد هذه الشروط ،
سيتم إصدارها:
أ) الإفلاس ، التصفية ، العمل الذي تقوم به المحكمة ، إعلان الوفاق ، العمل
معلق أو في وضع مماثل وفقًا لأحكام التشريع في بلدك.
ب) أعلنت المحكمة إفلاس الديون المستحقة على الدائنين ،
تحت إدارة أو الذين هم في وضع مماثل وفقا للقوانين الوطنية الخاصة بها واللوائح.
ج) دين قسط الضمان الاجتماعي النهائي اعتبارا من تاريخ المناقصة.
د) اعتبارًا من تاريخ المناقصة ، مع الالتزام الضريبي النهائي.
هـ) في السنوات الخمس (5) السابقة لتاريخ المناقصة ، والقضائية
ارتداء.
و) خلال السنوات الخمس (5) السابقة لتاريخ المناقصة ،
يحدده الكيان المتعاقد الذي يمارس فيه أنشطة غير قانونية.
ز) اعتبارا من تاريخ المناقصة ، تم حظره من النشاط المهني من قبل الغرفة حيث تم تسجيله
أن.
ح) المعلومات و / أو المعلومات المضللة و / أو المستندات التي لا توفرها الإدارة مع هذه المواصفات ؛
وثيقة وهمية الكشف عنها.
1) المشاركة في المناقصة على الرغم من أنه ورد في المادة 9 من هذه المواصفات أنه لا يمكن المشاركة في المناقصة.
ي) تم تحديد أنها في الأفعال أو السلوكيات المحظورة المحددة في المادة 11 من هذه المواصفات.
كما.
ملاحظة:
؟ وثائق الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ز) أعلاه ، من غرفة التجارة و / أو الصناعة التابعة
وثيقة حالة العطاء تير ".
؟ وثيقة الفقرة الفرعية (هـ) ؛
- ينتمي إلى شخص حقيقي من حيث أناس حقيقيين
- بخصوص العارضين القانونيين ،
• أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة
في الشركات المحدودة ، إلى مدير الشركة أو لجميع الشركاء ،
• في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة واللجان
هم شركاء الشركة ،
• الشركات الجماعية ، وجميع الشركاء ينتمون إلى وزارة العدل
سيتم توفيرها من الوحدات التابعة للمديرية.
المادة 11 - الأفعال أو السلوكيات المحظورة
11.1. الأفعال أو الأفعال التالية محظورة خلال فترة العطاء:
الغش والوعود والتهديدات والتأثير والمصالح والاتفاقيات والفساد والرشوة أو غير ذلك
أو محاولة الالتزام أو محاولة الالتزام بإجراءات المناقصة.
ب) لجعل العارضين يترددون ، لمنع المشاركة ، لتقديم اقتراح إلى العارضين أو
لتشجيع ، للعمل بطرق تؤثر على المنافسة أو قرار العطاء.
ج) لترتيب أو استخدام أو محاولة تزوير المستندات أو المنتجات المزيفة.
د) في العطاء ؛ باسم نفسه / نفسها أو غيرها
لإرسال أكثر من محاولة واحدة بشكل مباشر أو غير مباشر ، شخصيًا أو وكيلًا.
هـ) للمشاركة في المناقصة على الرغم من أنه ورد في المادة 9 من هذه المواصفات بأنها لا تستطيع المشاركة في المناقصة.
11.2. وفقًا لطبيعة الفعل أو السلوك ، 4734
تطبق أحكام القسم الرابع من القانون.
المادة 12- تكاليف العطاءات
يتحمل العارضون جميع التكاليف المتعلقة بإعداد العطاءات وتقديمها. الإدارة ، مسار العطاء
ولا تتحمل بأي حال مسؤولية هذه التكاليف التي يتحملها العارض ، بغض النظر عن نتائجه.
عقد.
المادة 13- موقع العمل
13.1. السفر في مكان العمل ومحيطه ؛ لإعداد المقترحات والالتزامات
تقع على عاتق العارض مسؤولية توفير جميع المعلومات التي قد يلزم إدخالها. مكان العمل و
جميع المصاريف المتعلقة بظهور البيئة تخص العارض.
13.2. سيزور العارض مكان العمل ومحيطه ؛ شكل وطبيعة مكان العمل والمناخ
الشروط ، والعمل الذي يتعين القيام به والمواد التي يتعين استخدامها لتحقيق العمل
التكلفة والوقت اللازم للنقل إلى مكان العمل مع الكمية والنوع
تم إعلامك المخاطر والطوارئ وما شابه ذلك
جميع أنواع المعلومات اللازمة للعناصر المتخذة.
13.3. عند تلقي طلب من مقدمي العروض لمعرفة مكان تنفيذ العمل ،
سوف يعطي الإذن اللازم لدخول المبنى و / أو الأرض التي سيتم بناؤها.
13.4. عند تقييم المناقصات ، يقوم العارض بفحص مكان العمل و
وهو يعتبر أن إعداد.
المادة 14 - الشرح في وثيقة المناقصة
14.1. يجب الإعلان عن مقدمي العطاءات في مستند المناقصة أثناء إعداد العطاءات
فيما يتعلق بالأمور التي سمعوها كتابةً ، ما يصل إلى سبعة (7) يومًا قبل الموعد النهائي لتقديم
قد طلب التوضيح. بعد هذا التاريخ ، سيتم تقييم التفسير
سيتم شحنه.
14.2. في حالة اعتبار طلب التوضيح مناسبًا ، فإن المقاول سوف يفعل ذلك
يتم إرسال جميع مقدمي العروض الذين يتلقون المستند كتابة أو مقابل التوقيع.
يجب على هذا الوصف المكتوب للإدارة إبلاغ جميع مقدمي العروض قبل ثلاثة أيام (3) على الأقل قبل الموعد النهائي
سيعقد بطريقة لضمان أن لديهم الملكية.
14.3. يتضمن البيان وصفًا للمشكلة وإجابات مفصلة للإدارة ؛ ومع ذلك ، طلب التوضيح
لم يتم تحديد هوية العارض.
14.4. التفسيرات المكتوبة المقدمة لمقدمي العطاءات الذين استلموا مستندات المناقصة بعد تاريخ الكشف.
وثيقة العطاء.
المادة 15 - تعديل وثيقة المناقصة
15.1. من الضروري ألا يتم تغيير مستند المناقصة بعد الإعلان عن الإعلان. ومع ذلك ، فإن
أو تغييرات على الإعلانات والمواصفات والملاحق بعد الطلب
في الحالات التي تحددها الجهة المتعاقدة أو يتم إخطارها كتابة من قبل المناقصين ،
يجوز إجراء تعديلات على وثيقة المناقصة من قبل الكيان المتعاقد و
أعلن.
15.2. يتم إرسال الإضافة إلى جميع مقدمي العروض عن طريق رسالة أو باليد في مقابل التوقيع
قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ المناقصة.
15.3. بسبب التغيير الذي تم إجراؤه ، يلزم توفير وقت إضافي لإعداد العروض
، تاريخ المناقصة لمدة أقصاها 20 (20) يومًا ،
يمكن تأجيله. خلال فترة التأجيل ، سيتم بيع مستند المناقصة واستمرار المزايدة.
15.4. في حالة إصدار ملحق ،
سيتم منح الفرصة لإعادة تقديم العطاءات.
المادة 16- حرية الإدارة في إلغاء المناقصة قبل موعد المناقصة
16.1. حظر تقديم العطاءات في المستندات التي تراها الإدارة ضرورية أو في المستندات الواردة في مستند المناقصة
في الحالات التي يكون فيها
يمكن إلغاء المناقصة قبل الوقت.
16.2. في هذه الحالة ، يكون العارضون سبب الإلغاء بإعلان الإلغاء
أعلنت. كما يتم إخطار المناقصين بإلغاء المناقصة حتى هذه المرحلة.
16.3. في حالة إلغاء المناقصة ، تعتبر جميع العروض المقدمة مرفوضة.
سوف تعاد إلى مقدمي العروض دون فتح.
16.4. لا يمكن لمقدمي العطاءات المطالبة بأي حقوق بسبب إلغاء المناقصة.
المادة 17- المقاولين من الباطن
لا يمكن إجراء كل أو جزء من المشتريات / الأعمال الخاضعة للمناقصة للمقاولين من الباطن.
ثالثا - القضايا المتعلقة بإعداد وتقديم العروض
المادة 18- العملة في العروض والمدفوعات ، لغة العطاء
18.1. يجب على مقدمي العروض تقديم عروضهم بالليرة التركية (TL). المدفوعات المنصوص عليها في العقد
الليرة التركية (TL).
18.2. يجب أن تكون جميع المستندات والمرفقات والمستندات الأخرى التي تشكل الاقتراح باللغة التركية. بلغة اخرى
تعتبر الوثائق المقدمة صالحة إذا تم تقديمها مع الترجمة التركية. هذا
في حالة تفسير العرض أو المستند ، تُؤخذ الترجمة التركية كأساس.
المادة 19- محاولة جزئية
19.1. لا يمكن تقديم عرض جزئي لهذا الموضوع. سيتم تقديم العرض لكامل العمل.
المادة 20 - العروض البديلة
لا يمكن تقديم العروض البديلة لموضوع المناقصة.
المادة 21- تقديم العطاءات
21.1. هذا شرط للمشاركة في المناقصة ، بما في ذلك خطاب المناقصة وسند العطاء.
يتم وضع جميع المستندات المطلوبة بواسطة المواصفات في مظروف. اسم أو لقب أو تجارة العارض على الظرف
العنوان ، العنوان المفتوح للإشعارات ، أي الأعمال التجارية تنتمي إلى العطاء والعنوان المفتوح للكيان المتعاقد
هو مكتوب. يجب توقيع أو إلغاء أو ختم مكان الرهينة للأظرف من قبل العارض.
21.2. تعاد العطاءات للإيصالات المرقمة حتى الوقت المحدد في مستند المناقصة
إلى الإدارة (حيث سيتم تقديم العروض). العطاءات المقدمة بعد هذا الوقت لن تكون مقبولة و
سوف تعاد إلى العارض قبل الافتتاح.
21.3. يمكن أيضًا إرسال العطاءات بالبريد المسجل. المناقصات عن طريق البريد
يجب على المقاول الوصول إلى الإدارة حتى ساعات العطاء المحددة في المستند. بسبب التأخير في البريد
يجب تحديد وقت استلام العروض التي لن تتم معالجتها لمدة دقيقة
لم تتخذ.
21.4. لا تخضع العطاءات لأي شيء آخر غير إصدار الإضافة وفقًا لأحكام هذه المواصفات.
لا يمكن عكسها وتغييرها.
21.5. في حالة تمديد فترة تقديم العطاءات مع إضافة ، أول مزايدة من الإدارة ومقدمي العطاءات
جميع الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بموعد الموعد النهائي لتقديم
وامتدت حتى الساعة.
المادة 22- شكل ومضمون خطاب العطاء
22.1. يجب تقديم خطابات المناقصات في نموذج مكتوب وموقع وفقًا لعينة النموذج المرفق.
22.2. خطاب العرض
أ) يتم قراءة مستند المناقصة وقبوله بالكامل ، على أن يتم تحديده في المواصفات الفنية
الاستجابة لجميع المقالات في المواصفات الفنية بشكل منفصل ،
ب) كتابة السعر بوضوح وفقا للشكل والحرف ،
محو ، لا تصحيح ،
ج) يتم توقيع الاسم أو اللقب أو الاسم التجاري لخطاب المناقصة من قبل أشخاص مفوضين.
إنه أمر حتمي.
المادة 23- فترة صلاحية العطاءات
23.1. يجب ألا تقل مدة صلاحية العطاءات عن (30) ثلاثون يومًا على الأقل من تاريخ المناقصة. حدد هذا
لا تؤخذ خطابات العرض الأقصر في الاعتبار.
23.2. في حالة الحاجة ، يتعين على الجهة المتعاقدة
قد يطلب من العارضين تمديد الحد الأقصى حتى الوقت المحدد أعلاه. المزايدين
يمكن للإدارة قبول أو رفض هذا الطلب. تمديد فترة صلاحية الكيان المتعاقد
يتم رد العارضين الذين يرفضون الطلب.
23.3. يتحمل العارضون الذين يقبلون الطلب المسؤولية
للأحكام المتعلقة بفترة الصلاحية والضمان المؤقت من جميع النواحي.
يجب أن تطابق.
23.4. يجب تقديم الطلبات والإجابات كتابة أو إرسالها بالبريد أو التوقيع.
تسليمها اليد.
المادة 24- الرسوم المشمولة في سعر العطاء
24.1. يجب على العارضين دفع الضرائب والصور والدفع وفقًا للتشريعات ذات الصلة أثناء تنفيذ العقد.
سيتم تضمين الرسوم والمصروفات المماثلة ، وتكاليف النقل والتفريغ والتكديس في سعر العرض.
24.2. (24.1) زيادة في عناصر حساب في المادة
في حالة حدوث ذلك ، يعتبر سعر العرض لتغطية هذه الزيادة أو الفرق.
سيكون.
24.3. بالإضافة إلى ذلك ، في المواصفات الفنية - نفقات التعليم وما إلى ذلك المدرجة في سعر العرض.
24.4. سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) للمقاول لهذا الشراء.
المادة 25 - بوند العطاء
25.1. يحق لمقدمي العروض الحصول على مبلغ لا يقل عن 3 من سعر العرض.
سوف يقدمون ضمانة مؤقتة. إعطاء أقل من 3 من سعر العرض
تستبعد عطاءات مقدمي العروض من التقييم.
25.2. تقديم خطابات ضمان للبنوك ومؤسسات التمويل الخاصة
ما لا يقل عن ثلاثين (30) يومًا أكثر من فترة الصلاحية.
25.3. يجب أن تكون المقترحات غير المصحوبة بضمان عطاء مقبول
سيتم استبعاد شروط المشاركة من التقييم على أساس أنه لا يمكن الوفاء بها.
المادة 26- القيم التي يجب اعتبارها ضمانة
26.1. القيم التي سيتم قبولها كضمان مدرجة أدناه ؛
أ) نقد بعملة الاقتراح.
ب) خطابات ضمان مقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الخاصة في العرض.
ج) أوراق الدين المحلي الحكومي الصادرة عن وكيل وزارة الخزانة وتصدر بدلاً من هذه السندات
وثائق.
26.2. (أ) الفائدة في القيم الاسمية من الوثائق الصادرة في الفقرة الفرعية (ج) والوثائق
تم إصدارها كضمان على قيمة المبيعات المقابلة للموكل
هو عليه.
26.3. وفقا للتشريعات ذات الصلة يسمح للانخراط في أنشطة البنوك الأجنبية في تركيا ¢
كما يتم قبول خطابات الضمان كضمان.
26.4. في حالة خطاب الضمان ، يتم إرفاق نطاق وشكل هذه الرسالة بوثيقة المناقصة.
يجب أن تمتثل للمبادئ في الشكل أو التشريعات ذات الصلة. النموذج
لا تعتبر خطابات الضمان التي يتم ترتيبها بما يتعارض مع التشريعات المعمول بها صالحة.
26.5. يمكن استبدال الضمانات بقيم أخرى مقبولة كضمان.
26.6. في أي حال ، لا يمكن مصادرة الضمانات التي تلقاها الكيان المتعاقد والتدبير الاحترازي
لا يقاوم.
المادة 27 - مكان تقديم ضمان العطاء
27.1. يتم تقديم رسائل نصية إلى لجنة العطاء داخل مظروف العطاء.
27.2.To وضع الضمانات بخلاف خطابات الحروف في مديريات المحاسبة و
يجب تقديم الإيصالات في مظروف العرض.
المادة 28 - التغطية المؤقتة
28.1. يُمنح ضمان العطاء للمناقصة على العطاء كضمان.
يتم إرجاع مباشرة بعد التوقيع.
28.2. تعاد ضمانات المناقصين الآخرين بعد الموافقة على قرار المناقصة.
28.3. تُدفع إعادة ضمان العطاء إلى البنك أو ممثله عند التوقيع.
عن طريق تسليم اليد.
رابعاً - في تقييم العروض والعقد
قضايا
المادة 29- المزايدة وفتح العطاءات
29.1. تقدم المناقصات إلى الجهة المتعاقدة قبل ساعات المناقصة المحددة في وثيقة المناقصة. من قبل لجنة العطاء
عدد عروض الأسعار الواردة في وثيقة المناقصة على النحو المحدد في دقيقة واحدة
أعلن للجمهور وبدء المناقصة على الفور. لجنة المناقصات حسب ترتيب الاستلام
ويدرس. 21.1 من المواصفات. المغلفات التي ليست مناسبة ل
لا يعتبر. يتم فتح المظاريف مع مقدمي العروض بترتيب الاستلام أمام الحاضرين.
29.2. وثائق العارضين مفقودة وخطاب العطاء والضمانات المؤقتة
تحقق ما إذا كانت مناسبة أم لا. الوثائق غير كاملة أو ضمان أولي
يتم تحديد مقدمي العروض غير المناسبين في غضون دقائق. يتم الإعلان عن مقدمي العروض وأسعار العطاءات. هذه العملية
يتم توقيع المحضر الذي أعدته لجنة العطاء. في هذه المرحلة لا رفض العرض أو
لا يمكن تصحيح قبول الاقتراح وإكماله. العطاءات على المناقصات
تم إغلاق الجلسة ليتم تقييمها على الفور.
المادة 30- تقييم العطاءات
30.1. في تقييم المناقصات ، أولاً تكون المستندات غير كاملة أو مؤقتة
كما هو منصوص عليه في الجلسة الأولى وفقًا للمادة 29 من هذه المواصفات ،
تقرر استبعاد عروض العطاءات. لكن أساس الاقتراح
عدم وجود وثائق أو معلومات ضئيلة في الوثائق
إذا كان هناك نقص ، يجب على العارض لا
مطلوب الانتهاء في الكتابة. أخفق إكمال المستند أو المعلومات خلال الوقت المحدد
يتم استبعاد مقدمي العروض من التقييم.
30.2. المستندات كاملة وخطاب العطاء وسند العطاء يتوافقان مع الإجراءات
يتم تقييمها. في هذه المرحلة ، يحدد العارضون قدرة العطاء
وما إذا كانت العروض متوافقة مع الشروط المحددة في مستند المناقصة.
خطاب مزايدة يوضح الأسعار المقدمة من قبل مقدمي العروض والخطأ الحسابي في الجدول المرفق
الأخطاء الحسابية على أساس أسعار الوحدة التي يقدمها العارضون
تصحيح بواسطة. تم العثور على الاقتراح نتيجة لهذا التصحيح باعتباره العرض الرئيسي للعارض
ويتم إبلاغ هذه الحالة على الفور إلى العارض عن طريق البريد. يعتبر العارض قد قبل هذا.
30.3. يتم تقديم نفس السعر من قبل أكثر من عطاء وهم
إذا كان من المفهوم أن هناك عرضًا مفيدًا ، فيجب مراعاة العناصر غير السعرية المذكورة أدناه.
يتم الانتهاء من المناقصة من خلال تحديد العطاء الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية.
30.3.1. شهادة خبرة العمل المتعلقة بالموضوع ، والمبلغ أكثر من الاستعداد (في هذه الحالة ،
الوقت لإعداد شهادة الخبرة) ،
30.3.2. الاستعداد لضمان أقصى مدة ،
30.3.3. حريصة على الحصول على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001 ،
30.3.4. شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001.
30.4. في المرحلة النهائية ، العطاء الأكثر فائدة اقتصاديًا في المناقصة نتيجة للتقييم
يبقى العارض الذي يحدد العطاء على هذه الرغبة. ومع ذلك ، فإن العطاء ليس على استعداد أو
إذا كان السعر غير مقبول لعمولة العطاء.
العطاء يمكن التفاوض أو إعادة جدولة. العطاء
نفس الشروط والأحكام المحددة في المواصفات إذا تم ترجمتها إلى مساومة
وهو إلزامي.
30.5. تحدد لجنة العطاء قرارها المنطقي وتقدمه إلى سلطة العطاء للموافقة عليه. قرار بشأن
أسماء مقدمي العروض أو الأسماء التجارية والأسعار المعروضة وتاريخ المناقصة
الأسباب التي جعلت من ذلك ، وأسباب عدم القيام العطاء.
30.6. يجب أن توافق سلطة المناقصة على قرار المناقصة في غضون عشرة (10) يومًا من تاريخ القرار أو
يلغي الأسباب بوضوح.
30.7. الشراء؛ في حالة الموافقة على القرار صحيح ، وإذا تم إلغاؤه ، يعتبر لاغيا وباطلا.
30.8. يتم إرسال العطاء إلى إخطارات العارضين ، الذين لا يخضعون للمناقصة ، عن طريق البريد إلى عناوين الإشعارات أو
إشترك عن طريق التوقيع.
30.9. الإدارة حرة في رفض جميع المناقصات وإلغاء المناقصة.
المادة 31- دعوة إلى العقد
للعارض الذي حصل على العطاء من ضمان الأداء خلال عشرة (10) يومًا من تاريخ الإخطار.
العقد الموقّع من قبل الجهة المتعاقدة ،
إخطار إلى عنوان الإخطار عن طريق البريد المسجل. يجب أن تكون الرسالة
يعتبر اليوم السابع (7.) التالي هو تاريخ الإخطار لمقدم العطاء. إذا رأت الجهة المتعاقدة ذلك مناسبًا ،
يمكن إضافة عشرة (10) يومًا.
المادة 32 - بوند الأداء
يحسب العارض المتبقي في العطاء على سعر العطاء قبل توقيع العقد.
يعتبر الضمان٪ 6.
المادة 33- واجب ومسؤولية العارض عن العقد
33.1. العارض الذي يبقى فوق العطاء ، 31 من هذه المواصفات. إعطاء الضمان خلال الفترة في
يجب أن يوقع العقد. عودة الأمن الفوري مباشرة بعد توقيع العقد
سيكون.
33.2. دون الامتثال لهذه المتطلبات ، دون الحاجة للاحتجاج وتوفيرها
يتم تسجيل سند العطاء الخاص بالعطاء المتبقي على العطاء كإيراد.
المادة 34- العقد إلى العقد
34.1. مناقصة العقد التي أعدتها الإدارة وفقا للشروط الواردة في وثيقة المناقصة
وموقعة من قبل المقاول.
34.2. وفقًا للتشريعات ذات الصلة المتعلقة بالعقد الذي سيتم دفعه (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)
الرسوم ونفقات العقد الأخرى تنتمي إلى المقاول.
34.3. ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة المناقصة ، فإنه ليس من الضروري تقديم العقد إلى كاتب العدل.
خامسا - القضايا المتعلقة بتنفيذ العقد
المادة 35- مكان وشروط الدفع
35.1. يتم سداد قيمة الخدمة الخاضعة للمناقصة من قبل إدارة الشؤون المالية في TULOMSAS.
35.2. أحكام بشأن تنظيم الاستحقاق والاستحقاق والخصومات والسداد
تم تضمينه في مشروع العقد.
35.3. بالنسبة لعمل خدمة المقاول ، تكون الاعتمادات المحددة في العقد
يجب أن تنفق.
35.4. المقاول ، لا يتجاوز العقد سعر برنامج العمل ، أكثر من برنامج العمل
في حالة العمل الإضافي ، يتم دفع تكلفة العمل ضمن البدل.
35.5. وفقا للعقد ، وسعر المواد تسليمها في
مدفوعة الأجر.
المادة 36 - الدفع المسبق والشروط
لن يتم الدفع مقدماً للمقاول أثناء أداء الالتزام.
المادة 37- فرق سعر الدفع وشروط الحساب
لن يتم دفع فرق السعر لهذا العمل.
المادة 38 - تاريخ العمل والانتهاء من العمل
بدءًا من تاريخ توقيع العقد ، ستدخل فترة التسليم حيز التنفيذ وسيبدأ العمل. من هذا التاريخ
من 16.07.2012 إلى 31.08.2012 ، سيتم تنفيذ الخدمة. التسليم المحدد
تكون عمليات التسليم المبكرة قبل الموعد النهائي أمرًا ممكنًا إذا رأت الإدارة أنه مناسب.
المادة 39 - أحكام وشروط تمديد الوقت
39.1. قوة قاهرة
أ) الكوارث الطبيعية ،
ب) الإضراب القانوني ،
ج) الأوبئة العامة ،
د) إعلان التعبئة الجزئية أو العامة ،
هـ) حالات مماثلة أخرى تحددها الإدارة عند الضرورة.
39.2. أن تكون مقبولة كقوة قاهرة وإعطاء التمديد
الحالة التي ستتسبب في القوة القاهرة ؛
أ) لم ينشأ من خطأ تسبب به المقاول ،
ب) منع الوفاء بالالتزام ،
ج) لم يتمكن المقاول من إزالة هذه العقبة ؛
د) عشرون (20) يومًا من التاريخ الذي حدثت فيه القوة القاهرة.
لإعطاء إشعار ،
ه) شهادة من السلطات المختصة إلزامية.
39.3. بالإضافة إلى ذلك ، العقد ، العقد وشروط الخدمة العامة
عدم الوفاء بالتزاماتها (تسليم الأماكن ، والموافقة على المشاريع وبرنامج العمل ،
وبالتالي فإن مسؤولية المقاول ليست بسبب التأخير.
أن هذا الموقف يمنع الوفاء بالالتزام وأن
في حالة عدم كفاية الطاقة للتخلص منها ؛ يتم فحص الوضع من قبل الإدارة ، والعمل لمنع
فترة واحدة أو كل من العمل المتأخر ، وهذا يتوقف على أسباب وطبيعة العمل الذي يتعين القيام به
الموسعة.
المادة 40 - العمل الإضافي والعقد وتصفية العقد
40.1. إذا كانت زيادة الوظائف ضرورية بسبب ظروف غير متوقعة ،
أ) البقاء ضمن نطاق العقد ،
ب) ليس من المجدي تقنيًا أو اقتصاديًا ترك العمل الأصلي دون فرض الإدارة ،
الشروط حتى 20٪ من سعر العقد في العقد ووثيقة العطاء
وفقًا لأحكام المقاول نفسه للقيام بالعمل الإضافي المخول بالتعامل معه.
40.2. إذا كان من المفهوم أنه لا يمكن إكمال العمل في ظل هذه الشروط ،
يتم تصفية الحساب وفقًا للأحكام العامة. في هذه الحالة ، ومع ذلك ، يتعين على المقاول
ووفقًا لأحكام العقد.
40.3. Minumum of Work: بموجب العقد ، من المفهوم أن السعر قد اكتمل
يتم دفع العقد إلى المقاول ويتم إغلاق العقد على المبلغ / الوظيفة.
40.4. في حالة زيادة عدد الوظائف وانخفاض العمل ليتم تحقيقه في نطاق العقد ،
شروط الخدمة العامة والأحكام ذات الصلة من عقد العمل
تطبيق.
41- العقوبات والخصومات
العقد محدد في المشروع.
المادة 42- القبول والتسليم والتفتيش والقبول والشروط
إجراءات التفتيش وقبول الخدمة الخاضعة للعقد ومسودة العقد وأعمال الخدمة العامة
يجب أن تتحقق وفقًا للأحكام المحددة في مواصفاتها.
المادة 43- حل المنازعات
43.1. تضارب في العملية حتى توقيع العقد ودخوله حيز التنفيذ
في المحكمة الإدارية قد تكون عرضة للتقاضي.
43.2. في حالة المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد ،
تطبق الأحكام ذات الصلة.
المادة 44- مسائل أخرى
44.1. 4734 و 4735 فيما يتعلق بهذه المناقصة ، باستثناء حظر الإدارة والعقوبات والمناقصات
لا يخضع للقانون.
44.2. 3 (سنتان) مع نسبة 2 من مبلغ الطلب
سيتم اتخاذ ضمان الضمان من البداية.
44.3. الخصوصية:
44.3.1. المقاول مسؤول عن 3 في المنظمة أو بالتعاون مع المنظمة.
أي نشاط تقني / إداري اكتسبته مع أنشطة الأعمال المنفذة ؛ عمل
القرار ، مقابلة ، نقل المعلومات ، التصميم المشترك ، الصورة ، العملية ، المعاهدة ، الطريقة ، خطط الأعمال ، البرامج ،
اختراع ، R & D والدراسات النموذج الأولي ، بما في ذلك ، ولكن ليس على سبيل الحصر
تبادل المعلومات والتنظيم و 3. السرية ، جيدة حتى لا تنتهك حقوق والتزامات الأفراد
تنوي الحفاظ على الخصوصية والسرية بموجب أحكام النية والتشريع الرسمي ؛ وفاء العقد
لن تستخدم بأي طريقة بخلاف الغرض منها ، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الكيان المتعاقد
لن تكشف أو تنشر أي تفاصيل. قرارات السلطات القضائية التركية
أي شرط للكشف أو النشر لأغراض الاتفاقية ،
إذا نشأ نزاع ، فإن قرار الإدارة في هذا الشأن سيكون نهائيًا.
44.3.2. لا تتحمل الجهة المتعاقدة المسؤولية عن أي عدم امتثال لهذا الالتزام.
الخسارة ، فقدان الحقوق أو فقدان الحقوق ، لذلك ، عانت جميع أنواع الضرر من حقوق أخرى
يتم جمعها وتعويضها (بما في ذلك الأرباح المحرومة والفرص الضائعة) من المقاول
أن.
قائمة المتطلبات
نوع الكميه
تجديد نظام محرك آلة Waldrich Siegen 1
وفقا ل 120.143
ملاحظة: 1) جميع وسائل النقل المتعلقة بموضوع المناقصة ملك للمقاول.
2) القيمة المضافة بواسطة 5 / 10 على الفواتير التي سيصدرها المقاول لهذا المنصب المذكور
سيتم تطبيق الضريبة على ضريبة القيمة المضافة.