TULOMSAS 200 Piece U 240 Profile Auction

موضوع المناقصة 200 PCS U 240 PROFILE
مكان العمل WAGON WAGON FACTORY DIRECTORATE
عدد الملفات 85.02 / 122157
تاريخ المناقصة والوقت 14.06.2012 14: 00
تاريخ الملحق 31.05.2012
إجراءات المناقصة
مواصفات سعر / حساب البنك رقم: 100 ، - TL / VAKIFBANK ESK. SMAS. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73
عطاء المناقصة - نزار أوزونا
مصلحة العطاء Asuman KARAGÖZ
رقم الهاتف والفاكس 0-222-224 00 00 (4435-4436)
المشتريات: 225 50 60 ، المقر: 0-222-225 72 72
عنوان البريد الإلكتروني preparing@tulomsas.com.tr
المقاول
تنطبق على البضائع المشتراة بإجراءات المناقصة المفتوحة
النوع الإداري المواصفات
(للمزايدات المحلية)
الأول - موضوع المناقصة والقضايا المتعلقة بالمزايدة
المادة 1 - معلومات عن صاحب العمل
1.1. إدارة مالك الشركة:
أ) الاسم: المقاول (تركيا قاطرة ومحرك الصناعة وشركة)
ب) العنوان: أحمد كانتلي كاد. 26490 ESKİŞEHİR
c) رقم الهاتف: 0 222 224 00 00 / 4435-4436
د) رقم الفاكس: 0 222 225 50 60- (المشتريات) - 225 72 72 (المقر الرئيسي)
ه) عنوان البريد الإلكتروني: tulomsas@tulomsas.com.tr
و) اسم العائلة ولقبها / لقبها: يسار أوزونام - رئيس
1.2. يمكن لمقدمي المناقصات الحصول على معلومات عن المناقصة عن طريق الاتصال بالأفراد من العناوين والأرقام المذكورة أعلاه.
المادة 2 - معلومات عن موضوع المناقصة
البضائع الخاضعة للمناقصة ؛
أ) الاسم: U 240 Profile (L = 20,4 MT. -10 + 40 mm.)
ب) تسجيل JCC no: 2012 / 66965
ج) الكمية والنوع: قطع 200
د) مكان التسليم: TÜLOMSAŞ قسم إدارة المواد
هـ) معلومات أخرى: —-
المادة 3 - معلومات عن المشتريات
معلومات عن المناقصة
أ) المناقصة: فتح إجراء المناقصة
ب) TALOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
ج) تاريخ المناقصة: 14.06.2012
د) وقت المناقصة: 14.00
(هـ) مكان عقد اجتماع لجنة العطاءات: قاعة اجتماعات لجنة العطاءات TÜLOMSAŞ
المادة 4- شراء وشراء وثيقة المناقصة
4.1. يمكن اعتبار مستند المناقصة مجانًا على العنوان أدناه. ومع ذلك ، من الضروري لمن يقدمون مناقصة للمناقصة شراء مستند المناقصة الذي وافقت عليه السلطة المتعاقدة.
أ) يمكن الاطلاع على مستند المناقصة: قسم توريد المشتريات في TÜLOMSAŞ
ب) مكان شراء مستند المناقصة: إدارة توريد المشتريات TÜLOMSAŞ
ج) سعر مبيعات مستند العطاء (ضريبة القيمة المضافة): 100 ، - TL
4.2. ويرافق وثيقة العطاء سلسلة من البوصلات التي تعرض الوثائق في محتواها. يجب على العارض التحقق من صحة المستندات التي تشكل وثيقة العطاء وما إذا كانت المستندات كاملة. بعد هذا الفحص ، يتلقى الكيان المتعاقد الإعلان الذي وقعه العارض على سلسلة البوصلة بأنه تم استلام مستند العطاء بالكامل مع المستندات الأصلية.
4.3. يعتبر العارض أنه قبل الشروط والقواعد في مستند العطاء.
المادة 5- مكان تقديم العروض
5.1. العروض: إدارة التزويد TÜLOMSAŞ
5.2. يمكن تقديم العطاءات إلى الموقع المذكور أعلاه حتى تاريخ المناقصة ووقتها ، ويمكن أيضًا إرسالها عبر البريد المسجل. لن تؤخذ العطاءات التي لم تصل إلى العقد حتى وقت المناقصة بعين الاعتبار.
5.3. لا يمكن سحب العطاءات المقدمة إلى الكيان المتعاقد أو استلامها لأي سبب ، باستثناء إصدار ملحق.
5.4. في حالة تزامن التاريخ المحدد للعطاء مع العطلة ، يتم عقد العطاء في نفس المكان في يوم العمل الأول التالي للتاريخ وتقبل العطاءات المقدمة حتى هذا الوقت.
5.5. في حالة تغيير ساعات العمل في وقت لاحق ، يجب أن تعقد المناقصة في الوقت المحدد أعلاه.
5.6. تستند إعداد الوقت من راديو تركيا وشركة تلفزيون (TRT) على إعداد الوقت وطني.
المادة 6- نطاق وثيقة العطاء
6.1. يتكون مستند المناقصة من المستندات التالية:
أ) قائمة المواصفات والمتطلبات الإدارية ،
ب) مشروع العقد ،
ج) النماذج القياسية: خطاب العطاء ، جدول عطاء سعر الوحدة ، خطاب ضمان العطاء
6.2. أيضا، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المواصفات، وملاحقها الإدارة الصادرة مع البيانات المكتوبة التي قدمتها الإدارة بناء على طلب مقدم العطاء، يشكل جزءا ملزما من وثائق المناقصة.
6.3. يجب على العارض فحص محتويات جميع المستندات المذكورة أعلاه بعناية. في حالة عدم استيفاء الشروط الخاصة بتقديم الاقتراح ، ستنشأ المسؤولية من العارض. لا تؤخذ في الاعتبار العطاءات التي لا تتفق مع الإجراء الموصوف والموضح في مستند المناقصة.
ثانياً - القضايا المتعلقة بالمشاركة في المناقصة
المادة 7- المستندات المطلوبة ومعايير التأهيل للمشاركة في المناقصة
7.1. لكي يشارك العارضون في المناقصة ، يجب عليهم تقديم المستندات التالية بالترتيب التالي:
أ) شهادة غرفة التجارة و / أو الصناعة أو غرفة المهنة المسجلة وفقًا للتشريع ؛
1) في حالة وجود شخص حقيقي ، وثيقة تشير إلى أنه تم تسجيله في غرفة التجارة و / أو الصناعة أو غرفة المهنة ،
2) في حالة كونه شخصًا اعتباريًا ، يتم استلامه من غرفة التجارة و / أو الصناعة حيث يتم تسجيله في سجل الكيان القانوني وفقًا للتشريع ؛
ب) إعلان التوقيع أو التعميم الذي يظهر أنه مخول بتقديم عطاءات ؛
1) إعلان توقيع موثق في حالة شخص حقيقي ،
2) في حالة الكيان القانوني ، فإنه يوضح الحالة الأخيرة التي تشير إلى الأشخاص أو الأعضاء أو مؤسسي الكيان القانوني والأشخاص الخاضعين لإدارة الكيان القانوني وفقًا لمصلحتهم ، وجريدة السجل التجاري أو المستندات التي تثبت هذه الأمور وتعميم التوقيع الموثق للكيان القانوني ،
ج) خطاب العطاء المحدد في ملحق المواصفات ،
د) ضمان مؤقت ، شكله ومحتوياته محددة في ملحق المواصفات ،
ه) وثائق التأهيل المحددة في هذه المواصفات ،
و) توكيل رسمي موثق للمشاركة في المناقصة ، وإعلان توقيع موثق للمشاركة في المناقصة في حالة المشاركة بالوكالة ،
ز) قائمة الأعمال والمقاولين من الباطن الذين يفكر المقاول من الباطن في استخدام مقاولين من الباطن في حالة السماح باستخدام المقاول من الباطن ،
ح) إذا رغبت في ذلك، وشهادة الخبرة في العمل، الوثيقة المقدمة لإثبات الخبرة في العمل من قبل العارض، إذا كانوا ينتمون إلى كيان شريك أكثر من نصف أسهم الشركة، تركيا الدوائر والبورصات الاتحاد أو محاسبين القانونيين أو المحاسبين العموميين بعد تاريخ الإعلان الأول عن طريق المستشارين الماليين أو كتاب العدل شهادة حالة شراكة ، توضح أن هذا الشرط قد تم الحفاظ عليه باستمرار لمدة عام واحد من
1) المستندات الأخرى التي طلبتها الجهة المتعاقدة:
7.2. المستندات المطلوب البحث عنها للحصول على مؤهلات مهنية وفنية والمعايير الواجب توافرها في هذه المستندات:
7.2.1. TULOMSAS مخول لتقرير ما إذا كان العارض مؤهل تقنيًا أم لا. إذا لزم الأمر ، يجوز للإدارة زيارة مرافق العارض (إن وجد ، المقاول من الباطن) وفحص الأعمال المنجزة. نتيجة لهذا الاستعراض ، يتم استبعاد المورد الذي لا يمكنه تسجيل 70 وفقًا لنموذج تأهيل المورد من التقييم.
7.3. كيفية تقديم المستندات:
7.3.1. يجب أن يقدم العارضون الأمثلة الأصلية أو المعتمدة من كاتب العدل للوثائق المذكورة أعلاه. في حالة طلب شهادات خبرة العمل المتعلقة بالعمل أو الأعمال المشابهة ، يجب تقديم أصل شهادات الخبرة العملية الموثقة إلى الجهة المتعاقدة من قبل مقدم العطاء الموجود في المناقصة قبل موافقة مسؤول المناقصة.
7.3.2. يجب أن تحمل المستندات الموثقة التوضيحية "الأصلية" ، وأولئك الذين تم التصديق عليهم من خلال نسخة أو نسخة ونسخة مماثلة للتقديم "أو لديهم تعليق توضيحي يعني أن هذا لن يتم قبوله.
7.3.3. يجوز لمقدمي العطاءات تغيير المستندات الأصلية للوثائق بنسخ من النسخ المطبوعة من قبل لجنة المناقصات في عبارة görül الأصلية التي تمت مشاهدتها أثناء العرض.
7.3.4. إذا طلبت وثائق مراقبة الجودة ؛
تم ترك هذا العنصر فارغًا.
المادة 8- فتح العطاء لمقدمي العطاءات الأجانب
يمكن فقط لمقدمي العروض المحلية المشاركة في هذا العرض.
المادة 9- أولئك الذين لا يستطيعون المشاركة في المناقصة
9.1. لا يجوز التعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر أو التعاقد من الباطن ، بأي طريقة نيابة عنهم أو عن الآخرين ؛
أ) الذين يحظر عليهم المشاركة في المناقصات العامة مؤقتًا أو دائمًا وفقًا للقوانين 4734 و 4735 والقوانين الأخرى ، والمدانين في جرائم وجرائم منظمة مشمولة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 3713.
ب) أولئك الذين اعتبرتهم السلطات المعنية إفلاسًا احتياليًا.
ج) أشخاص من السلطة المتعاقدة للإدارة والأشخاص في اللجان التي لديها هذه السلطة.
د) المسؤولون عن إعداد وتنفيذ وإتمام جميع أنواع إجراءات الشراء المتعلقة بموضوع الكيان المتعاقد.
هـ) أزواج الأشخاص المدعومين حتى الدرجة الثالثة والأقارب حتى الدرجة الثانية والأقارب والمتبنين حتى الدرجة الثانية بموجب الفقرتين (ج) و (د)
و) شركاء وشركات الأشخاص المشار إليهم في الفقرات (ج) و (د) و (هـ) (باستثناء الشركات المساهمة التي لم يتم تعيين هؤلاء الأشخاص فيها أو لديهم أكثر من 10٪ من رأس مالهم).
9.2. لا يجوز للمقاولين العاملين في الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمشتريات الخاضعة للمناقصة المشاركة في مناقصة هذا العمل. ينطبق هذا الحظر أيضًا على الشركات التي لها علاقة شراكة وإدارية وشركات لديها أكثر من نصف رأس مال هذه الشركات.
9.3. على الرغم من المحظورات المذكورة أعلاه ، يستثنى العارضون المشاركون في المناقصة من العطاء ، ويتم تسجيل ضمان العطاء الخاص بهم كإيراد. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تعذر تحديد هذا الموقف أثناء تقييم المناقصات ، إذا تم منح أحد هذه المناقصات ، يتم تسجيل الضمان كإيراد ويتم إلغاء المناقصة.
المادة 10- أسباب الاستبعاد
يستثنى العارضون في الحالات التالية من العطاء إذا تم تحديد هذه الحالات ؛
أ) المفلسة ، في التصفية ، التي تقوم بعملها المحكمة ، تعلن الوفاق ، أو تعلق عملها أو في وضع مماثل وفقًا لأحكام التشريع في بلدها.
ب) الإعلان عن الإفلاس ، أو اتخاذ قرار التصفية الإلزامية ، أو أنه يخضع لإدارة المحكمة بسبب الديون المستحقة للدائنين أو في وضع مماثل وفقًا لأحكام التشريع في بلده.
ج) دين قسط الضمان الاجتماعي النهائي اعتبارا من تاريخ المناقصة.
د) مع الالتزام الضريبي النهائي اعتبارا من تاريخ المناقصة.
ه) في السنوات الخمس السابقة لتاريخ المناقصة ، أدين بقرار من المحكمة بسبب الأنشطة المهنية.
و) تقرر الإدارة أنها تمارس أنشطة تتعارض مع أخلاقيات العمل أو المهنة أثناء الأعمال التي تؤديها للإدارة في غضون خمسة (5) سنوات قبل تاريخ المناقصة.
ز) اعتبارًا من تاريخ المناقصة ، تم حظرها من النشاط المهني من قبل الغرفة التي تم تسجيلها فيها.
ح) أخطرت الإدارة بالمعلومات والوثائق التي تطلبها الإدارة أو المعلومات المضللة و - أو المستندات المزيفة التي تقرر تقديمها.
1) المشاركة في المناقصة على الرغم من عدم النص في المادة 9 من المواصفات.
ي) لقد تقرر أن الأفعال أو السلوكيات المحظورة المحددة في 11 من المواصفات.
ملاحظة:
Sanayi يجب طلب وثيقة الفقرات أعلاه (أ) و (ب) و (ز) من غرفة التجارة و / أو الصناعة التابعة لها تحت اسم وثيقة حالة العطاء .
of وثيقة الفقرة الفرعية (هـ) ؛
- ينتمي إلى شخص حقيقي من حيث أناس حقيقيين
- بخصوص العارضين القانونيين ،
• ينتمي إلى أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة ،
في الشركات المحدودة ، إلى مدير الشركة أو لجميع الشركاء ،
• ينتمي إلى الشركاء ، العدد الإجمالي للشركاء المنتسبين والشركاء المصرح لهم بتمثيلهم في الشركة ،
• يتم الحصول على جميع الشركاء في الشركات الجماعية من الوحدات التابعة للإدارة العامة للإحصاء بوزارة العدل.
المادة 11- الأفعال أو الأفعال المحظورة
11.1. الأفعال أو الأفعال التالية محظورة خلال فترة العطاء:
(أ) تضليل أو محاولة ارتكاب الإجراءات المتعلقة بالمشتريات عن طريق الاحتيال أو الوعد أو التهديد أو النفوذ أو الاستغلال أو الاتفاق أو الفساد أو الرشوة أو غيرها من الوسائل.
ب) جعل العارضين يترددون أو يمنعون المشاركة أو يقترحون أو يقترحوا على العارضين ، التصرف بطريقة تؤثر على المنافسة أو قرار العطاء.
ج) لترتيب أو استخدام أو محاولة تزوير المستندات أو المنتجات المزيفة.
د) في العطاء ؛ لإرسال أكثر من عطاء واحد من قبل العارض على حسابه الخاص أو نيابة عن الآخرين ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، شخصيًا أو وكيلًا ، إلا في حالة العطاءات البديلة.
هـ) المشاركة في المناقصة رغم أنه قيل إنه لا يمكن المشاركة في المناقصة في المادة 9 من المواصفات.
11.2. تسري أحكام القسم 4734 من القانون XNUMX على أولئك الذين يتصرفون في هذه الأفعال أو السلوكيات المحظورة وفقًا لطبيعة الفعل أو السلوك.
المادة 12- نفقات إعداد المناقصة
يتحمل العارضون جميع التكاليف المتعلقة بإعداد العطاءات وتقديمها. لا تتحمل الجهة المتعاقدة المسؤولية بأي شكل من الأشكال عن التكاليف التي يتحملها العارض ، بصرف النظر عن مسار المناقصة ونتائجها.
المادة 13 - الشرح في وثيقة المناقصة
13.1. قد يطلب العارضون توضيحًا مكتوبًا من تاريخ تقديم العطاءات حتى سبعة (7) قبل تقديم المقترحات في مستند المناقصة. لن يتم أخذ طلبات التوضيح بعد هذا التاريخ في الاعتبار.
13.2. إذا كان طلب التوضيح مناسبًا ، يُرسل التفسير الذي يجب أن يقدمه الكيان المتعاقد كتابيًا إلى جميع مقدمي العطاءات الذين تلقوا وثيقة العطاء بحلول هذا التاريخ ، أو يتم تسليمه مقابل التوقيع. يجب تقديم هذا البيان المكتوب للجهة المتعاقدة لضمان إبلاغ جميع المناقصين (3) بثلاثة أيام على الأقل قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
13.3. يشتمل الوصف على وصف للمشكلة وإجابات مفصلة من الإدارة ؛ ومع ذلك ، لم يتم تحديد هوية العارض الذي يطلب التوضيح.
13.4. يجب تقديم توضيحات مكتوبة لمقدمي العطاءات الذين يتلقون مستند المناقصة بعد تاريخ الإعلان.
المادة 14 - تعديل وثيقة المناقصة
14.1. من الضروري ألا يتم تغيير مستند المناقصة بعد الإعلان عن الإعلان. ومع ذلك ، في حالة طلب الإعلان لإجراء تغييرات على الإعلانات والمواصفات والملاحق بعد إصدار الإعلان أو إخطار العارض من قبل الكيان المتعاقد أو إخطار العارضين كتابةً ، يجوز للكيان المتعاقد إجراء تعديل لوثيقة العطاء وإعادة الحالة النهائية.
14.2. يتم إرسال الإضافة بخطاب إلى جميع مقدمي العروض ، أو يتم تسليمها ضد التوقيع ، ويضمن أن يكون هناك ثلاثة (3) ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ المناقصة.
14.3. إذا كان هناك حاجة إلى وقت إضافي لإعداد العطاءات بسبب التعديل الذي تم إجراؤه ، يجوز للإدارة تأجيل تاريخ المناقصة مع إضافة لمدة أقصاها 20 يومًا (20). خلال فترة التأجيل ، سيتم بيع مستند المناقصة واستمرار تقديم العطاءات.
14.4. في حالة إصدار ملحق ، تُمنح لمقدمي العطاءات الذين قدموا عروضهم قبل هذا الترتيب الفرصة لسحب عروضهم وتقديم العطاءات مرة أخرى.
المادة 15- حرية الإدارة في إلغاء المناقصة قبل موعد المناقصة
15.1. في الحالات التي تعتبرها الجهة المتعاقدة ضرورية أو في المستندات المدرجة في وثيقة المناقصة لمنع منح المناقصة ، وتقرر أنه لا توجد قضايا لا يمكن تصحيحها ، فقد يتم إلغاء المناقصة قبل وقت المناقصة.
15.2. في هذه الحالة ، يتم إعلان إلغاء المناقصة لمقدمي العطاءات عن طريق تحديد سبب الإلغاء. كما يتم إخطار المناقصين بإلغاء المناقصة حتى هذه المرحلة.
15.3. في حالة إلغاء المناقصة ، تعتبر جميع العروض المقدمة مرفوضة ، وتُعاد هذه العروض إلى مقدمي العروض دون فتح.
15.4. لا يمكن لمقدمي العطاءات المطالبة بأي حقوق بسبب إلغاء المناقصة.
المادة 16- المقاولين من الباطن
لا يمكن إجراء كل أو جزء من المشتريات / الأعمال الخاضعة للمناقصة للمقاولين من الباطن.
ثالثا - القضايا المتعلقة بإعداد وتقديم العروض
المادة 17- العملة الحالية في العرض والدفع ، ولغة العطاء
17.1. يجب على مقدمي العروض تقديم عروضهم بالليرة التركية (TL). يجب أن يتم الدفع بالليرة التركية (TL) كما هو محدد في العقد.
17.2. يجب أن تكون جميع المستندات والمرفقات والمستندات الأخرى التي تشكل المناقصة باللغة التركية. تعتبر المستندات المقدمة بأي لغة أخرى صالحة إذا تم تقديمها مع ترجمة تركية معتمدة. في هذه الحالة ، تُؤخذ الترجمة التركية كأساس لتفسير الاقتراح أو المستند.
المادة 18- التقديم الجزئي
18.1. لا يمكن تقديم عرض جزئي لهذا الموضوع.
18.2. في حالة العطاء الجزئي ، يجب تقديم العطاء لكامل كمية العناصر المراد تقديمها.
المادة 19 - العروض البديلة
لا يمكن تقديم العروض البديلة لموضوع المناقصة.
المادة 20- تقديم العطاءات
20.1. توضع جميع المستندات المطلوبة بموجب هذه المواصفات كشرط للمشاركة في المناقصة بما في ذلك خطاب العطاء وسند العطاء في مظروف. يجب كتابة الاسم أو اللقب أو الاسم التجاري لمقدم العطاء وعنوانه وعنوانه وعنوان الجهة المتعاقدة. يجب توقيع أو إلغاء أو ختم مكان الرهينة للأظرف من قبل العارض.
20.2. يتم تقديم المناقصات إلى الجهة المتعاقدة (حيث سيتم تقديم العطاءات) للإيصالات المرقمة حتى وقت المناقصة المحدد في وثيقة المناقصة. العطاءات المقدمة بعد هذا الوقت لا تُقبل وتُعاد إلى العارض قبل الافتتاح.
20.3. يمكن أيضًا إرسال العطاءات بالبريد المسجل. تقدم العطاءات المرسلة بالبريد إلى الجهة المتعاقدة حتى ساعات المناقصة المحددة في وثيقة المناقصة. يتم تحديد وقت استلام العطاءات التي لن تتم معالجتها بسبب التأخير في المشاركة لمدة دقيقة ولا يتم أخذها في الاعتبار.
20.4. لا يجوز سحب العطاءات المقدمة أو تغييرها لأي سبب سوى إصدار ملحق وفقًا لأحكام هذه المواصفات.
20.5. في حالة تمديد فترة تقديم العطاءات مع إضافة ، تعتبر جميع حقوق والتزامات الكيان المتعاقد ومقدمي العروض ، بناءً على تاريخ تقديم العطاءات الأولية ، ممتدة حتى الموعد النهائي لتقديم المواعيد النهائية.
المادة 21- شكل ومضمون خطاب العطاء
21.1. يجب تقديم خطابات المناقصات في نموذج مكتوب وموقع وفقًا لعينة النموذج المرفق.
21.2. خطاب العرض
أ) للإشارة إلى أن مستند المناقصة قد تم قراءته وقبوله بالكامل ، والرد على جميع المقالات في المواصفات الفنية ، إذا كانت محددة في المواصفات الفنية ،
السعر المكتوب للسعر المقترح وفقا للشكل والرسالة ،
لا كشط ، محو أو تصحيح ،
د) يجب توقيع خطاب العطاء من قبل الأشخاص المفوضين عن طريق كتابة الاسم أو اللقب أو الاسم التجاري.
المادة 22- فترة صلاحية العطاءات
22.1. يجب أن تكون فترة صلاحية العطاءات 30 (ثلاثين) يومًا على الأقل من تاريخ المناقصة. لا تؤخذ خطابات المقترحات التي تقل مدتها عن هذه الفترة في الاعتبار.
22.2. إذا لزم الأمر ، يجوز للجهة المتعاقدة أن تطلب من العارضين تمديد فترة صلاحية العطاء لمدة أقصاها الفترة المحددة أعلاه قبل نهاية فترة صلاحية العطاء. يجوز لمقدمي العطاءات قبول أو رفض طلب الكيان المتعاقد هذا. يتم إرجاع سند العطاء المقدم من العارض الذي يرفض طلب الكيان المتعاقد بتمديد فترة صلاحية العطاء.
22.3. يجب أن يلتزم العارضون بقبول الطلب بأحكام فترة صلاحية العطاء الجديدة وبنود الضمان المؤقت من جميع النواحي دون تغيير شروط العطاء والعقد.
22.4. يجب تقديم الطلبات والإجابات كتابة أو إرسالها بالبريد أو تسليمها باليد.
المادة 23- التكاليف المدرجة في سعر العرض
23.1. يشمل العارضون الضرائب والرسوم والنفقات والمصروفات المماثلة ونفقات التفريغ والتكديس الواجب دفعها أثناء تطبيق العقد في سعر العطاء.
23.2. (23.1.) في حالة حدوث زيادة في بنود المصروفات المذكورة في المادة العاشرة أو غيرها من بنود المصروفات الجديدة المماثلة ، يعتبر السعر المقترح يشمل الحصة لتغطية هذه الزيادات أو الاختلافات.
23.3. لن يتم دفع ضريبة القيمة المضافة للمقاول لهذا الشراء.
المادة 24- ضمان مؤقت
24.1. يجب على مقدمي العروض تقديم سندات العطاء بالمبلغ المحدد من قبلهم بما لا يقل عن 3 من السعر المعروض. يتم استبعاد عروض مقدمي العروض الذين يقدمون أقل من٪ 3 من السعر المعروض من التقييم.
24.2. يجب أن تكون خطابات ضمان البنوك أو المؤسسات المالية الخاصة المقدمة كضمان أولي لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا من فترة صلاحية العطاء.
24.3. يتم استبعاد العروض التي لم يتم تقديمها مع ضمان تقديم عطاءات مقبول من التقييم على أساس أن شروط المشاركة التي طلبها الكيان المتعاقد لم يتم الوفاء بها.
المادة 25- القيم التي يتم قبولها كضمان
25.1. القيم التي سيتم قبولها كضمان مدرجة أدناه ؛
أ) النقد في الاقتراح ،
ب) خطابات ضمان مقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الخاصة في العرض ،
ج) الأوراق المالية الحكومية للديون الصادرة عن وكيل وزارة الخزانة والمستندات الصادرة بدلاً من هذه السندات.
25.2. تقبل السندات الاذنية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) وإصدار الفائدة بالقيمة الاسمية للوثائق الصادرة بدلا من هذه الأوراق المالية كضمان على قيمة المبيعات المقابلة للموظف.
25.3. وفقا للتشريعات ذات الصلة يسمح لها بالعمل في تركيا ستنظم خطابات الضمان الممنوحة للبنوك الأجنبية وتقبل أيضا كضمان.
25.4. في حالة تقديم خطاب ضمان ، يكون نطاق وشكل هذه الرسالة وفقًا للمبادئ الواردة في النموذج المرفق بوثيقة المناقصة أو التشريعات ذات الصلة. لا تعتبر خطابات الضمان الصادرة بما يخالف التشريعات المعمول بها صالحة.
25.5. يمكن استبدال الضمانات بقيم أخرى مقبولة كضمان.
25.6. في أي حال ، لا يمكن مصادرة الضمانات التي تلقتها الإدارة ولا يمكن اتخاذ أي إجراء احترازي عليها.
المادة 26 - مكان تسليم ضمان العطاء
26.1. يتم تقديم خطابات الضمان إلى لجنة المناقصات داخل مظروف المناقصة.
26.2. يجب إيداع الضمانات بخلاف خطابات الضمان في مديريات المحاسبة ويجب تقديم إيصالاتها في مظروف العرض.
المادة 27 - عودة الضمانات المؤقتة
27.1. يتم إرجاع سند العطاء المقدم للعارض الذي تجاوز العطاء مباشرة بعد منح ضمان الأداء وتوقيع العقد.
27.2. تعاد ضمانات المناقصين الآخرين بعد الموافقة على قرار المناقصة.
27.3. يجب أن يتم إرجاع سند العطاء إلى البنك أو بناءً على طلب العارض / الممثل المفوض باليد.
رابعاً - القضايا المتعلقة بتقييم العطاءات والعقد
المادة 28- تلقي وفتح العطاءات
28.1. تقدم المناقصات إلى الجهة المتعاقدة قبل ساعات المناقصة المحددة في وثيقة المناقصة. يتم تحديد عدد المزايدات المقدمة من لجنة العطاء في الوقت المحدد في وثيقة العطاء بدقيقة واحدة ، يتم الإعلان عنها للحاضرين وبدء العطاء على الفور. تفحص لجنة المناقصات مظاريف العطاء بترتيب الاستلام. 20.1 من المواصفات. لا يتم تقييم الأظرف التي لا تناسب المقالة بسجل. يتم فتح المظاريف مع مقدمي العروض بترتيب الاستلام أمام الحاضرين.
28.2. يتم التحقق مما إذا كانت مستندات المناقصين مفقودة وما إذا كان خطاب العطاء والضمانات المؤقتة الخاصة بهم متوافقة مع الإجراءات. يتحدد العارضون الذين تكون مستنداتهم غير مكتملة أو التي لا تتفق مع خطاب العطاء والضمان المؤقت. يتم الإعلان عن مقدمي العروض وأسعار العطاءات. يتم التوقيع على المحضر المعد لهذه المعاملات من قبل لجنة العطاء. في هذه المرحلة لا يجوز تقرير رفض أو قبول أي عرض ؛ يجب إغلاق الجلسة لتقييم المناقصات على الفور من قبل لجنة العطاء.
المادة 29- تقييم العطاءات
29.1. في تقييم المناقصات ، تقرر استبعاد مناقصات المناقصين المحددة في الجلسة الأولى وفقًا للمادة 28 من هذه المواصفات ، والتي تكون المستندات مفقودة أو خطاب المناقصة وسند العطاء غير متفقين مع الإجراء. ومع ذلك ، في حالة فقد المستندات أو عدم وجود معلومات كافية في المستندات ، يتعين على مقدمي العروض إكمال هذا المستند أو المعلومات المفقودة كتابةً خلال الفترة التي تحددها الجهة المتعاقدة. يجب استبعاد مقدمي العروض الذين لا يكملون المستندات أو المعلومات المفقودة خلال الفترة المحددة من التقييم.
29.2. يجب تقييم تقييم مفصل للمقترحات ، التي تكون مستنداتها كاملة ، وخطاب العطاء والضمان الأولي وفقًا للإجراءات. في هذه المرحلة ، يتم تحديد ما إذا كان مقدمو العروض يمتثلون أم لا للمعايير التي تحدد قدرة مقدمي العروض على أداء العمل الخاضع للمناقصة وما إذا كانت العروض متوافقة مع الشروط المحددة في مستند المناقصة.
في حالة وجود أخطاء حسابية في خطاب العطاء وجدول الملحق الذي يوضح الأسعار التي يقدمها العارضون ، يتم تصحيح الأخطاء الحسابية من قبل لجنة العطاء على أساس أسعار الوحدة المعروضة من قبل العارضين. يعتبر الاقتراح المقدم نتيجة لهذا التصحيح هو العطاء الرئيسي لمقدم العطاء ويجب إبلاغ مقدم العطاء كتابةً بهذا الموقف. يعتبر العارض قد قبل هذا.
29.3. إذا كان من المفهوم أن أكثر من عطاء واحد يقدم نفس السعر وهذه هي العروض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية ، يتم إتمام العطاء من خلال مراعاة العناصر غير السعرية التالية:
29.3.1. هو الصانع الذي هو على استعداد ،
29.3.2. الموضوع هو وثيقة خبرة العمل المتعلقة بالمناقصة والمناقصة بكمية كبيرة (في هذه الحالة ، يجب منح مقدمي العروض وقتًا كافيًا لإعداد وثيقة تجربة العمل) ،
شركة شهادة الجودة 29.3.3.ISO 9001 أو ISO / TS 16949 الراغبة في تقديم المنتج ،
29.3.3. شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001.
29.4. في المرحلة الأخيرة ، كنتيجة للتقييم ، يتم تحديد العارض الذي يقدم العطاء الأكثر فائدة اقتصاديًا في العطاء ويترك العطاء على العارض. ومع ذلك ، إذا لم تكن هناك مناقصة في المناقصة أو إذا كان السعر المقترح غير مقبول من قبل لجنة المناقصات ، يجوز للعمولة الشروع في إجراءات التفاوض أو تبدأ المناقصة بالإجراء الذي تحدده الجهة المتعاقدة. في حالة تحويل المناقصة إلى إجراء مساومة ، من الضروري الحفاظ على المؤهلات والشروط المحددة في المواصفات.
29.5. تحدد لجنة العطاء قرارها المنطقي وتقدمه إلى سلطة العطاء للموافقة عليه. يجب أن تتضمن القرارات أسماء أو أسماء مقدمي العطاءات ، والتواريخ المقترحة ، وتاريخ المناقصة ، والأسباب التي تم بها تقديم العرض وأسباب عرضه.
29.6. يجب على العارض الموافقة على قرار المناقصة في غضون عشرة (10) يومًا من تاريخ القرار أو إلغاؤه عن طريق ذكر المبرر صراحة.
29.7. الشراء؛ في حالة الموافقة على القرار صحيح ، وإذا تم إلغاؤه ، يعتبر لاغيا وباطلا.
29.8. يتم إخطار نتيجة المناقصة إلى المناقصين ، الذين لا يحتجزون في المناقصة ، عن طريق البريد أو إخطار عناوين الإخطار الخاصة بهم.
29.9. الإدارة حرة في رفض جميع المناقصات وإلغاء المناقصة.
المادة 30 - دعوة إلى الاتفاقية
في تاريخ الإخطار ، يجب على العارض توقيع العقد من خلال تقديم الضمان النهائي في غضون عشرة (10) يومًا من تاريخ الإخطار ، ويجب إخطار الكيان المتعاقد من خلال توقيع العارض أو إخطاره عن طريق البريد المسجل مع البريد المسجل. اليوم السابع (7.) في اليوم التالي لإرسال الرسالة للرسالة ، هو تاريخ إشعار العارض. إذا رأت الجهة المتعاقدة ذلك مناسبًا ، يمكن إضافة عشرة (10) يومًا إلى هذه الفترة.
المادة 31 - أداء الأداء
قبل توقيع العقد من قبل العارض ، يتم الحصول على الضمان النهائي بمعدل٪ 6 عن طريق حساب سعر العطاء.
المادة 32- واجب ومسؤولية العارض عن العقد
32.1. يجب تزويد العارض المتبقي في العطاء بالمستندات والتأكيد النهائي بأن المادة 10 من هذه المواصفات ليست في الحالات المذكورة في (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ز). خلال الفترة المحددة في المقال. سيتم إرجاع سند العطاء بمجرد توقيع العقد.
32.2. إذا لم يتم الامتثال لهذه المتطلبات ، يتم تسجيل الضمان الأولي لمقدم العطاء الذي يبقى في العطاء دون أي احتجاج أو شرط كدخل.
المادة 33- عقد المناقصة
33.1. يتم توقيع العقد الذي أعدته الجهة المتعاقدة وفقًا للشروط المنصوص عليها في مستند المناقصة من قبل السلطة المتعاقدة والمقاول.
33.2. الضرائب (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) والرسوم والمصاريف وغيرها من نفقات العقد الواجب دفعها وفقًا للتشريعات ذات الصلة المتعلقة بإبرام العقد تخص المقاول.
33.3. ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة المناقصة ، فإنه ليس من الضروري تقديم العقد إلى كاتب العدل.
خامسا - القضايا المتعلقة بتنفيذ العقد
المادة 34- مكان وشروط الدفع
34.1. يتم إجراء جميع أنواع المدفوعات للمقاول فيما يتعلق بالمشتريات / الأعمال الخاضعة للمناقصة بواسطة إدارة الشؤون المالية في TÜLOMSAŞ.
34.2. يتم تحديد شروط أخرى للدفع في مشروع العقد.
34.3. لهذه الوظيفة ، يمكن توقع الزيادة / النقص في الأعمال.
34.4. بموافقة الإدارة ، يتم دفع سعر المواد التي يتم تسليمها مبكراً في مدة العقد.
34.5. لن يتم دفع تكلفة المواد كنتيجة لمراقبة الجودة.
المادة 35 - شروط وأحكام الدفع المسبق
لن يتم الدفع مقدما لهذا الشراء.
المادة 36 - دفع فرق السعر وشروط الحساب
لن يتم إعطاء فرق السعر للمقاول.
المادة 37- تاريخ البدء والانتهاء (تسليم البضائع)
من تاريخ توقيع العقد ، تدخل حيز التنفيذ حيز التنفيذ ويبدأ العمل. من هذا التاريخ ، سيتم تسليم الدفعة الأولى من 70 في يوم 30 ، وسيتم تسليم الدفعة الثانية من 70 في سبتمبر 2012 ، وسيتم تسليم 60 المتبقية في ديسمبر 2012 مع شهادات EN 10204 / 3.1. قد يتم تقييم مواعيد التسليم البديلة التي يتعين على مقدمي العروض تقديمها. ومع ذلك ، يمكن النظر في وقت التسليم البديل للتسليم المتأخر لمدة تصل إلى 50٪ من وقت تسليم الدفعة الأول المذكور أعلاه. يمكن إجراء عمليات التسليم المبكرة قبل وقت التسليم المحدد إذا رأت الإدارة ذلك مناسبًا.
المادة 38 - شروط وأحكام تمديد الوقت
38.1. قوة قاهرة
أ) الكوارث الطبيعية
ب) الإضراب القانوني
ج) مرض وبائي عام
د) الإعلان عن التعبئة الجزئية أو العامة
هـ) حالات مماثلة أخرى تحددها الإدارة عند الضرورة.
38.2. من أجل قبول الحالات المذكورة أعلاه كقوة قاهرة وتمديد الوقت ، فإن الحالة التي ستشكل قوة قاهرة ؛
أ) لم ينشأ من خطأ تسبب به المقاول ،
ب) منع الوفاء بالالتزام ،
ج) لم يتمكن المقاول من إزالة هذه العقبة ؛
د) يجب على المقاول إخطار الكيان المتعاقد كتابةً خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ القوة القاهرة.
ه) شهادة من السلطات المختصة إلزامية.
38.3. بالإضافة إلى ذلك ، لا تفي الجهة المتعاقدة بالتزاماتها فيما يتعلق بأداء العقد (تسليم المكان ، والموافقة على المشاريع وبرنامج العمل ، ونقص الاعتمادات وما إلى ذلك) وبالتالي التأخيرات التي لا تنتمي إلى المقاول ، وهذا الموقف يمنع الوفاء بالالتزام ولا يستطيع المقاول في حالة يمكن أن تدرس الإدارة الموقف وقد يتم تمديد وقت العمل المتأخر أو جزء منه وفقًا للأسباب التي تحول دون العمل وطبيعة العمل الذي يتعين القيام به.
المادة 39 - العقوبات التي يجب اتخاذها في حالة التأخير
39.1. إذا لم يتم تسليم البضائع في الوقت المحدد ، إلا في حالة التمديد بسبب ظروف قاهرة ، يتم فرض غرامة بنسبة 0,1 (الألف) من قبل الكيان المتعاقد على كمية المواد التي يتم تسليمها في وقت متأخر إلى المقاول عن كل يوم تقويمي. قد لا يتجاوز هذا التأخير 1 / 3 من وقت التسليم المحدد في العقد. ومع ذلك ، إذا رأت الجهة المتعاقدة ذلك مناسبة بناءً على طلب المقاول ، فيمكن منح فترة عقوبة بالإضافة إلى فترة عقوبة 1 / 3.
39.2. يجب ألا تتجاوز العقوبة الكلية المطلوب خصمها سعر العطاء بأي طريقة.
39.3. يتم خصم غرامة التأخير من المدفوعات للمقاول دون الحاجة للاحتجاج. إذا كانت هذه العقوبة لا يمكن تلبيتها من المدفوعات ، يتم جمعها بشكل منفصل عن المقاول.
39.4. في حالة عدم تسليم المادة / العمل على الرغم من الفترات المذكورة أعلاه ، سيتم تطبيق أحكام إنهاء العقد.
المادة 40- القبول والتسليم والتفتيش والقبول والشروط
40.1. التسليم والتسليم والشروط:
يتم تسليم المشتريات / الأعمال الخاضعة للمناقصة إلى المكان المحدد في المواصفات بما في ذلك النقل والتفريغ والتكدس ، حيث يتم تسليمها من قبل الموظفين الإداريين مع سجل ، ولكن يجب أن تستمر مسؤولية المقاول حتى يتم الانتهاء من التفتيش وقبول المواد.
حتى إذا تم تسليم جزء من المادة خلال الفترة وكان من الممكن الاستفادة من هذا الجزء بشكل مستقل ، فإن الإدارة ستكون حرة في تلقي ودفع المواد التي أحضرت أم لا.
40.2. التفتيش وقبول الشكل والشروط:
يتم تحديد الشروط المتعلقة باستمارات وشروط التفتيش والقبول في المواصفات الفنية ومسودة العقد.
المادة 41 - قضايا الضمان والصيانة والإصلاح
..................................................................... ..
المادة 42- حل المنازعات
42.1. تخضع النزاعات في العملية إلى أن يتم توقيع العقد حيز التنفيذ إلى التقاضي في الاختصاص الإداري دون المساس بالحقوق الإدارية.
42.2. في حالة المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد ، تطبق الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع في عقد العمل.
المادة 43- مسائل أخرى
43.1. فيما يتعلق بهذه المناقصة ، لا تخضع الإدارة للقوانين 4734 و 4735 ، باستثناء بنود حظر العقوبات والمناقصات.
43.2. الخصوصية:
43.2.1. المقاول مسؤول عن 3 في المنظمة أو بالتعاون مع المنظمة. أي نشاط تقني / إداري اكتسبته مع أنشطة الأعمال المنفذة ؛ العمل ، القرار ، المقابلة ، نقل المعلومات ، التصميم المشترك ، الصورة ، العملية ، المعاهدة ، الطريقة ، خطط العمل ، البرامج ، الاختراع ، البحوث والتطوير ودراسات النماذج الأولية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، أي نوع آخر من تبادل المعلومات ، Organization و 3. يجب أن يبقيه سريًا وسريًا ، وفقًا لأحكام السرية وحسن النية والتشريع الرسمي ، حتى لا ينتهك حقوق الأفراد والتزاماتهم ؛ لا يجوز استخدامه بأي طريقة أخرى غير الغرض من تنفيذ العقد ، ولن يفصح عن أي تفاصيل العقد أو ينشرها دون موافقة خطية مسبقة من الكيان المتعاقد. مع عدم الإخلال بقرارات السلطات القضائية التركية ، يكون قرار الإدارة في هذا الشأن نهائيًا إذا نشأ أي نزاع بشأن أي شرط للكشف أو النشر وفقًا لأهداف الاتفاقية.
43.2.2. في حالة حدوث أي خسارة أو فقدان للمخاطر أو فقدان للحق بسبب عدم الوفاء بهذا الالتزام ، يتعين على الإدارة تعويض وتعويض أي خسائر تكبدها المقاول ، بما في ذلك الحقوق الأخرى (بما في ذلك الحقوق المحرومة والفرص الضائعة).
قائمة المتطلبات
نوع الكميه
1-U 240 PROFILE (L = 20,4 MT. -10 + 40 mm.) 200 PCS
DIN 1026 ، NORM: EN 10204 / 3.1. الجودة: S355 J2
ملاحظة: سيتم تسليم المواد بشهادات EN 10204 / 3.1.